ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки материалов для ангара', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку материалов для устройства ангара по указанному адресу в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком, а также подписания необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Заказчик осуществляет ежемесячные платежи за поставленные товары в безналичном порядке после их фактической поставки, без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка и упаковка импортного товара должны соответствовать международным стандартам и содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, включая отчеты об устранении недостатков и дефектов, а также предоставление разъяснений и устранение выявленных дефектов в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан предоставить исправленный комплект документации и повторно направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности сторон по контролю за поставками товаров и их приемке, а также порядок обмена информацией между заказчиком и поставщиком в случае выявления недостатков или несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и своевременно поставить его, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии Качества Товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии на комплектующие изделия', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается такой же гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.\n Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, предусмотрены различные размеры штрафов за нарушение обязательств сторонами, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы, а также пеня за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия о штрафах и ответственности', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ за просрочку платежей, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность одностороннего расторжения со стороны Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы.\n В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня, с возможностью приемки товаров по истечении этого срока при определенных условиях.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС и УАИС.'}, {'title': 'Порядок работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан использовать функционал АИС «Портал поставщиков» для создания и оформления электронных документов, включая СТЕ, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным документам.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5 контракта, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам бесплатно.\n В статье 14 указаны адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Заказчика в лице ГБУ «Жилищник Ивановского района» и неполные данные Поставщика.'}, {'title': 'Реквизиты организации и уполномоченных лиц', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты организации и перечислены технические характеристики и цены на электротехнические изделия, включая кабель-канал, штепсельную розетку и выключатель.'}, {'title': 'Условия поставки коробки разветвительной', 'summary': 'Суммаризация: В запросе содержится информация о заказе на поставку электротехнических изделий и строительных материалов, включая разветвительные коробки Schneider Electric, вводно-распределительное устройство ВРУ-1 и битумный праймер Технониколь № 01.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, ООО "Завод Филикровля" обязуется поставить болты DIN 933 М12х20 мм и шестигранные гайки М12 с цинковым покрытием от ОАО "ММК-МЕТИЗ" в количестве 3 кг и 3 кг соответственно, с указанием цен за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• 225995_Право заключения договора на поставку электродов для нужд АО «ТомскРТС» в 2027 году.
  8 147 042,67 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка метизов
  727 977,93 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• 225960_Ремонт электродвигателей для производственной площадки Ново-Стерлитамакская ТЭЦ Стерлитамакской ТЭЦ филиал ООО "БГК"
  4 566 353,80 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка ручного инструмента
  21 014 169,37 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка инструмента к (Аппарату хирургической аблации с принадлежностями AtriCure инв.№410124-5568, зв.№ASU 120919-002, ASB 111319-017, от 17.12.2025 производс
  2 950 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка хирургических инструментов для нужд ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ»
  1 441 427,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка комплектующих для установки розеток
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка строительного материала для отделки цоколя ВНС для нужд ЛРКЦ «Юдино»
  148 389,80 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва