Блок системный MSI PRO DP21 14M-1069XRUMS-B0A4

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку системных блоков MSI PRO DP21', 'summary': 'Стороны заключили договор на поставку системных блоков MSI PRO DP21 в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями, включая налоговые обязательства сторон.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок налогообложения, валюту платежей, фиксированную цену договора и условия оплаты, предусматривающие'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится после подписания электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате и возможную неустойку.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке.\n При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и документы приемки', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и сохранность при транспортировке, а также организовать уборку упаковки в течение одного дня после поставки.\n В течение пяти рабочих дней после получения документов Заказчик должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может отказаться от принятия товаров с указанием причин и недостатков, после чего информация об этом оформляется и направляется через УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика устранения дефектов и предоставления разъяснений в течение 10 рабочих дней, после чего Поставщик обязан предоставить исправленный комплект документации или товаров.'}, {'title': 'Основание для оплаты и регистрации исполнения Договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, подтверждающих исполнение, информации о ходе исполнения договора, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля за поставками и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и принимать товары в соответствии с условиями договора, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно поставлять товары, привлекать субпоставщиков без изменения условий договора, заменять субпоставщиков при необходимости, запрашивать у Заказчика разъяснения и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Уведомление об изменении фактического местонахождения', 'summary': 'Поставщик обязан уведомить Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать требованиям законодательства и условиям договора, включая предоставление информации о финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с установленными критериями.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязуется гарантировать качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, а также обеспечивать замену товара при обнаружении недостатков и установлении гарантийного срока на комплектующие изделия, соответствующего сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n В пунктах 6.5-6.9 указаны условия ответственности за вред, убытки и недостатки товара, а также обязанности Поставщика по предоставлению информации о товаре и возмещению убытков.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафных санкций за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы.\n За аналогичные нарушения со стороны заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также условия освобождения от уплаты неустойки.'}, {'title': 'Условия возврата средств и ответственности за нарушения', 'summary': 'Согласно пунктам 7.11-7.13, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от исполнения обязательств.\n Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки.\n В статье 8 описан порядок расторжения Договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение Заказчиком при нарушениях со стороны Поставщика.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по инициативе Поставщика', 'summary': 'Договор предусматривает основания для расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанностей по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания, нарушения условий Договора, подтвержденные экспертизой, несоблюдение запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствие критериям оценки ФНС.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия для расторжения договора в случае нарушения сроков оплаты, неоднократного отказа от приемки товаров без оснований, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, невЫборки товаров, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны предпринять меры к урегулированию спора в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы.\n Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов сторон и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к оформлению претензии и приложениям', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае несогласия сторон с условиями договора, претензии должны содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 21 сентября 2026 года, требует регистрации в реестре и может быть изменен по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и регистрация в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, стороны обязаны направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных договором.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.'}, {'title': 'Обмен электронными документами и УКЭП', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация сторон', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон, участвующих в договоре, а также банковские реквизиты и контактное лицо заказчика.'}, {'title': 'Спецификация системного блока MSI PRO DP21', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, заказан блок системный MSI PRO DP21 с процессором Core i7-14700, оперативной памятью DDR5 и SSD накопителем на 16 штук по цене 92000 рублей за единицу с НДС, итого 184000 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва