Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I250M IP

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки камеры видеонаблюдения', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку камер видеонаблюдения согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с оказанием сопутствующих услуг и подписанием документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в договоре', 'summary': 'Согласно условиям контракта, платежи в бюджетную систему РФ осуществляются в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата производится после поставки товаров без авансового платежа и осуществляется в безналичном порядке на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрены требования к отчетным документам и процедуре приемки товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Подписанный УКЭП электронный документ подтверждает приемку товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан их устранить в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при обнаружении недостатков в поставленных товарах Заказчик может потребовать от Поставщика их устранения и предоставления разъяснений, после чего Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются подписать УКЭП электронный документ о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта, контроля за поставкой товаров и выбора способа экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля за исполнением контракта и уведомлений о недостатках', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также процедуры уведомления и приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить поставку товаров надлежащего качества, количества и ассортимента, а также своевременно предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие российскому законодательству.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и обеспечивает гарантийный срок, предусмотренный техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.\n Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены условия возврата излишне уплаченных средств и порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию товаров, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, выявления нарушений условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение Контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Ответственность за нарушения Заказчика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документация описывает основания для одностороннего расторжения контракта, включая действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.\n Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов сторон и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы требований и приложением необходимых документов, а также возможность разрешения споров в арбитражном суде.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 31 октября 2026 года, при этом предусмотрена возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно статье 13, стороны контракта используют электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в АИС и назначить ответственных за электронный документооборот.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Указание юридических и фактических адресов поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты организации, а также информация о банковских счетах и платежных реквизитах.'}, {'title': 'Технические характеристики камеры наблюдения', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Документ содержит технические характеристики и описание камеры видеонаблюдения, включая углы обзора, возможности ночного режима и инфракрасной подсветки, а также спецификации по интерфейсам, кодекам и условиям эксплуатации.'}, {'title': 'Условия поставки видеокамеры HiWatch DS-I250M', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны согласовали поставку одной уличной IP-видеокамеры модели HiWatch DS-I250M IP с цветным изображением, разрешением 1920x1080 пикселей и стоимостью 7200 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту помещений головного здания ГБУЗ «КДЦ №4 ДЗМ» по адресу: г. Москва, Можайское ш., д. 14 ,стр.
  11 933 935,70 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Выполнение работ по разработке и изготовлению планов эвакуации для нужд ПАО Сбербанк
  388 250,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Определение исполнителя на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем охранно-пожарных,
  5 496 829,50 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Закупка 26136_241 Выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (СО
  — заявки до 22.09.2026, Москва
• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности
  29 178 934,37 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка самоспасателей пожарных фильтрующих для защиты людей от токсичных продуктов горения при спасании из задымленных помещений во время пожара для объекта:
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, СМР, ПНР, поставку МТРиО по инвестиционному проекту «Реконструкция ПС 220 кВ Чеснок в части оснащения инженерно-те
  327 555 030,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг пo тeхничecкoму oбcлуживaнию cиcтeм oбecпeчeния пoжaрнoй бeзoпacнocти здaний и cooружeний
  11 890 000,00 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва