Сервисный комплект KYOCERA MK-6325 mk6325

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки сервисных комплектов для печатной техники', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию сервисных комплектов для печатной техники соответственно, с соблюдением требований законодательства и условий, изложенных в техническом задании и спецификации.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС или освобождение от него в зависимости от статуса плательщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика, авансовый платеж не предусмотрен, оплата осуществляется после поставки товара в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 60 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и качества товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров техническим требованиям и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки, упаковки и документов', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП не позднее окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть результаты и оформить приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура проверки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия, указав на выявленные недостатки и сроки их устранения.\n Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для предоставления разъяснений, информации об отказе или перечне недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары, подписывает УКЭП электронный документ о приемке и направляет его Поставщику; в случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Условия контроля за поставками товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте договора регламентируются обязанности сторон по контролю за соответствием поставляемых товаров условиям договора и порядок действий при обнаружении несоответствий, а также порядок уведомлений и приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями договора, оказывать сопутствующие услуги, предоставлять документы о стране происхождения товара и иметь право на привлечение субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям Договора.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки в поставленных товарах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n При обнаружении недостатков товар подлежит замене, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора.'}, {'title': 'Условия ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также порядок их начисления, зависящий от цены договора и факта исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.1-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной или неверной поставки товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства и может быть привлечен к ответственности с использованием доказательств ненадлежащего исполнения обязательств.\n Статья 8 устанавливает порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 договора, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара Заказчику, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, а также нарушение запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение процедур выбора и вывозки товаров могут привести к одностороннему расторжению договора.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, с ответом в течение пяти календарных дней.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения в случае обстоятельств непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются прилагать к претензии документы, подтверждающие требования, а также указывать в ней истребуемую сумму с расчетом.\n В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 25 декабря 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и регистрации в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае неполного выполнения обязательств поставщиком, это служит основанием для регистрации сведений об исполнении договора в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Дополнительно, договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы, а также обеспечивают создание и ведение стандартных товарных единиц в системе поставщика.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о Поставщике и Заказчике', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая его адреса, контактные данные и реквизиты, а также информацию о банковских реквизитах и руководителе.'}, {'title': 'Спецификация сервисного комплекта для МФУ', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к договору, поставщик обязуется предоставить сервисный комплект для многофункционального устройства (МФУ) модели Kyocera TASKalfa с комплектацией, включающей различные компоненты и расходные материалы, стоимостью 220800 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва