Плитка тротуарная Базис пром Квадрат 330x330х50 мм серый

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки тротуарной плитки для школы №1208', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку тротуарной плитки для нужд школы в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Условия маркировки, упаковки и документов', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки упаковки товара, ее сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки, а также предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия, указав на выявленные недостатки и сроки их устранения.\n Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в установленные сроки.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для предоставления разъяснений или информации об отказе и недостатках.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при рассмотрении отчета об устранении недостатков товаров Заказчик может принять решение об их устранении Поставщиком, после чего Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление документов и информации, а также контроль за исполнением контракта и возможность проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за исполнением контракта, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при приостановлении поставки.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие требованиям.'}, {'title': 'Обязательства по уведомлению об изменении местонахождения', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки исполнения гарантийных обязательств, составляет 10% от Цены контракта, если последняя не превышает установленного лимита.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымание товаров в установленные сроки.\n Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по соглашению сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Признание требований при', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, если претензия не отвечена в установленный срок, это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30.09.2026, приемка товаров возможна после этого срока при условии проведения претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации Заказчиком в Реестре.'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта', 'summary': 'Согласно пункту 11.4 Контракта, его изменение и дополнение допускаются по соглашению Сторон, оформляемых в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Статья 12 устанавливает правила уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его исполнение подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и согласование условий проверок.\n Дополнительно установлены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и использование информационных систем для приемки товаров.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о порядке получения доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и реквизиты Заказчика, включая адреса, контактные данные и банковские реквизиты.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали поставку тротуарной плитки размером 330x330x50 мм серого цвета в количестве 240 квадратных метров по цене 2500 рублей за квадратный метр, включая НДС, с общей суммой поставки 600000 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Материалы для устройства защитных объектов Ростовской обл., р-н. Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская,
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Материалы для устройства защитных объектов в п. Афипский Краснодарский край
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка железобетонных изделий
  1 584 908,02 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству основания для легковозводимого сооружения из сборно-разборных конструкций по адресу: г. Москва, Краснопахорский район, квартал №
  2 998 999,68 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Материалы для устройства защитный сооружений
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка материалов для изготовления керамических форм для нужд ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (д. 7130)
  1 461 348,07 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Сенькино-Секерино Изготовление, поставка ЖБИ ФМ, балки, панели стеновые
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка портландцемента ЦЕМ 1 42,5 Н ГОСТ 31108-2020 (по заявке на закупку-ЗНЗн-12/2-290)
  340 175,75 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва