tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Труба электросварная 25x0.8 холоднокатаная

44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10270964
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Система 112»
Начальная цена	156 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	12.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Труба электросварная 25x0.8 холоднокатаная	3000.0 м	52,00 ₽	Трубы стальные электросварные

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки стальной трубы для кабельных проходок', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить стальные трубы для кабельных проходок в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, поставляемый Поставщиком с сопутствующими услугами и оформлением усиленными квалифицированными электронными подписями, по цене контракта без учета НДС.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, а в случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемки', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку по согласованию с заказчиком и осуществлять поставку по адресу, указанному в техническом задании.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и поставка может осуществляться партиями по предварительной заявке.\n При улучшении качества и характеристик товара требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик несет расходы на транспортировку товаров.'}, {'title': 'Условия упаковки, маркировки и документирования товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузо-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара стандартам, а также производить уборку упаковки и предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 15 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, и в случае выявления недостатков, уведомить Поставщика о необходимости их устранения.\n Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику информацию о недостатках товаров и услуг, а также предоставлять разъяснения по запросам Заказчика в течение 10 рабочих дней.\n После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Устранение дефектов и передача документации', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за порядком их исполнения.\n Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по договору поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует обязанности и права сторон в отношении проведения экспертизы результатов, уведомления о недостатках товаров и порядка действий при обнаружении несоответствий поставленным товарам условиям контракта.'}, {'title': 'Требования к приемке и оплате товаров', 'summary': 'Поставщик обязан подписать электронный документ о приемке, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, иметь право на замену субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик также обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения товара.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по предоставлению документов и информации', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить документы, подтверждающие российское происождение товара, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, гарантируя его соответствие установленным требованиям и несет ответственность за причиненный вред и убытки в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Ограничение ответственности и условия расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении установленных запретов.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания для одностороннего отказа от исполнения контракта.\n Также упоминается расторжение контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии, что они были не предвидимы и не предотвратимы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы после соблюдения претензионного порядка.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензий, порядок их подачи и приложения необходимых документов, а также указывается, что споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Также определяется срок действия контракта до 23 октября 2026 года и порядок его приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика, при условии проведения претензионной работы.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, и предусматривается возможность его изменения и дополнения.'}, {'title': 'Изменения и дополнения к контракту', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью договора и вступают в силу с момента подписания.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракта действующему законодательству, стороны руководствуются последним.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также должны проверять наличие стандартной товарной единицы в системе для оформления документов о приемке.'}, {'title': 'Условия использования электронного документооборота', 'summary': 'Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон контракта', 'summary': 'Статья 14 Контракта содержит юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи Сторон, включая Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Система 112» и неполные данные Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик ГБУ "Система 112" и поставщик согласовали поставку электросварной трубы холоднокатаной марки 25x0.8 мм с указанием количества в 3000 метров и ценой за единицу в 52 рубля (включая НДС), что в сумме составляет 156000 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →