Плитка тактильная ТЕХНОЛОГИЯ 500х500х40 мм конусные рифы в линейном порядке, композит, желтая

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки тактильной плитки для школы № 2090', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку тактильной плитки для нужд школы в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания необходимых документов и выполнения сопутствующих услуг.\n Цена контракта составляет определенную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 21 августа 2026 года.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивать соответствие товаров Техническому заданию и может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Также поставщик предоставляет отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки, после чего заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.\n Заказчик также обязан использовать УАИС «Б» для предоставления разъяснений, информации об отказе или перечне недостатков.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через АИС «Портал поставщиков», включая подписание электронных документов УКЭП и предоставление разъяснений или устранение дефектов в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются обмениваться электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты, а также регистрации сведений об исполнении контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также порядок уведомления и взаимодействия между заказчиком и поставщиком.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупок и не нарушать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с перечнем дефектов и сроков их устранения, а также продления гарантийного срока на этот период.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара, возмещение вреда и убытков в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также процентные ставки и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнения сторонами.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка может быть исключена по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия ответственности за просрочку и недопоставку', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при установлении фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Отказ Заказчика от приемки и оплаты товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные пункты регулируют условия для расторжения контракта в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора.\n В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 15 сентября 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.\n Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Электронное взаимодействие сторон и обмен документами', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также выполнять определенные процедуры в рамках этих систем.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через автоматизированную информационную систему "Пortal поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая возможность безвозмездного доступа к системе для исполнения контракта.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице ГБОУ Школа № 2090', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик приобретает тактильную плитку размером 500х500х40 мм с конусными рифами, желтого цвета, производителя ООО "Технология", модель "Тактильная плитка ТЕХНОЛОГИЯ", в количестве 12 штук по цене 30000 рублей за партию в составе 12 штук (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка технической соли для участка по производству гипохлорита натрия
  230 616 550,00 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Поставка профнастила.
  254 577,57 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка стеклянных ёмкостей для дистиллированной воды
  166 279,80 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка песка строительного для нужд Многофункционального огневого центра ФГАУ «Центральный парк «Патриот» Минобороны России
  2 352 800,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  84 900,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Поставка противопожарных дверей и окон.
  379 666,65 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Строительные материалы
  — заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка строительных материалов для нужд ИТАР-ТАСС
  6 000 000,00 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва