ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки хозяйственных товаров', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБУЗ "ДГП №122 ДЗМ" и поставщик обязуются поставку хозяйственных товаров для нужд учреждения в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего товар считается поставленным при доставке и подписании необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 календарных дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, с возможностью поставки партиями и возможностью улучшения качества товара при условии оформления дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки в течение одного дня после окончания поставки.\n Заказчик должен рассмотреть представленные документы и принять товар в течение пяти рабочих дней.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, который в свою очередь обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая передачу товаров вместе с правами собственности, предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о смене фактического местонахождения, соответствие законодательным требованиям и соблюдение запретов.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями и обязан заменять товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности поставщика', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене изделия с дефектами устанавливается новый гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с условиями Контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет от 1 000 до 5 000 рублей за каждый факт неисполнения, а также 10 или 5 процентов от цены контракта за просрочку гарантийных обязательств.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта за фактически исполненные обязательства.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по договору', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке, а также одностороннее расторжение со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе поставщика', 'summary': 'Контракт предусматривает расторжение в случае нарушения Поставщиком запрета, установленного постановлением правительства РФ, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного порядка.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае претензионной работы, инициатива которой исходит от заказчика, допускается изменение условий поставки товаров.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ и приложения к контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять условия, предусмотренные законодательством РФ и Москвы, а также использовать электронное взаимодействие через специализированные системы для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Условия использования АИС для электронного документооборота', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в системе АИС «Пortal поставщиков», назначить ответственных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить использование усиленной квалифицированной электронной подписи.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 содержит реквизиты и подписи Сторон контракта, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и информацию о поставщике, которая не полностью указана в тексте.'}, {'title': 'Реквизиты банка и получателя', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты банка и получателя, а также описание товаров и их стоимость, включая бумагу туалетную, насадку МОП и мешки для мусора.'}, {'title': 'Спецификации товаров для уборки', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены различные варианты мусорных мешков и комплекты для уборки от компании Комус, включая черные мешки ПВД и комплект уборки Комус HD5801 с щеткой для пола и совком.'}, {'title': 'Спецификация товаров и услуг', 'summary': 'Согласно предоставленному тексту, заказчик и поставщик согласовали поставку различных товаров, включая сгон для воды, бумажные полотенца и одноразовые покрытия на унитаз, с указанием их характеристик и количества.'}, {'title': 'Условия поставки швабры Home Queen', 'summary': 'В представленном фрагменте содержится информация о продаже швабры-флаундера Home Queen размером 40x12 см с телескопической ручкой и прошитым петлевым мопом по цене 699 рублей за единицу с учетом НДС, с общей суммой покупки 9087 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка дизельного топлива
  38 384 032,44 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Конкурс в электронной форме участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг
  1 830 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка снегоуборщиков для нужд ГБУ "Жилищник района Коммунарка"
  2 693 820,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка бензина (Реестровый номер: 269Э-25/26гпб)
  350 000,00 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• Поставка ГСМ Бензин АИ-92,Бензин АИ-95, Дизельное топливо для нужд Муниципального предприятия муниципального образования – город Шадринск «Водоканал», в г. Шад
  2 361 204,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка насосов и воронок для топлива на территории Иркутской области
  92 400,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Договор купли-продажи дров из прочих пород и смесей деревьев (осина, береза, ель, сосна)
  466 200,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка бензина автомобильного АИ-92 сроком с 01.10.2026г по 31.12.2026г
  1 654 160,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва