ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки материалов для ремонта', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять материалы для ремонтных работ в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить товары с учетом неустойки.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки и экспертизы товаров', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно тексту, Заказчик формирует устранения недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков».\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются взаимодействовать в процессе устранения недостатков товаров и документов, а также подтверждения исполнения обязательств через предоставление необходимых документов и информации.\n Подписанный сторонами электронный документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и обязательства поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии Качества Товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Гарантийные условия и ответственность за товар', 'summary': 'Контракт устанавливает, что гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара после передачи', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки.\n Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.'}, {'title': 'Условия штрафных санкций за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за нарушение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, предусмотрены штрафы за просрочку исполнения обязательств, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Поставщик может расторгнуть контракт в случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания сторон и имеет определенный срок исполнения.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются зарегистрировать контракт в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также могут вносить изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных правил их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно действующему законодательству РФ, полное выполнение обязательств по Контракту является основанием для его регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный товарный каталог в системе АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных за электронный документооборот, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов.\n Стороны признают равную юридическую силу электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и контактные данные государственного бюджетного учреждения города Москвы, а также предусмотрено безвозмездное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота.'}, {'title': 'Информация о банке и платежных реквизитах', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, а также перечислены товары и их характеристики, включая клей Tytan professional, гибкий плинтус самоклеящийся и порог ламинированный Grace, предназначенные для внутренних работ и обработки материалов, таких как ПВХ.'}, {'title': 'Список товаров для малярных работ', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров для малярных работ указаны характеристики и цены на алюминиевые панели, водоэмульсионную краску Movatex EXTRA, колеры Parade, малярную ленту SAMGRUPP и грунт-эмаль "Москвичка МЕТА-МБ".'}, {'title': 'Список материалов для покраски и ремонта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены различные строительные материалы и их характеристики, включая расход на покрытие, вес, объем, цвет и другие параметры, что может быть использовано для составления спецификации или заказа.'}, {'title': 'Спецификация материалов для ремонта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров указаны характеристики и цены на акриловые штукатурные смеси, силиконовые герметики, малярные валики и защитную пленку, предназначенные для использования в сухих и влажных помещениях.'}, {'title': 'Список товаров с характеристиками', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте содержатся описания различных строительных материалов и крепежных изделий, включая акриловый грунт, отрезной диск и дюбели с шурупами, предназначенные для использования в строительстве и ремонте.'}, {'title': 'Характеристики и свойства краски "СПЕКТР" CERTA', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о товарах для покраски и обработки материалов, включая краски для металла и ржавчины, сверла по керамограниту и стеклу, а также кисти для нанесения краски.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Спецификация товаров включает болты с гайками анкерные КРЕП-КОМП аг10200 и линолеум IVC "Графит" 43 класса, серый шириной 1.5 м, а также универсальный клей Selena TYTAN professional, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Материалы для устройства защитных объектов Ростовской обл., р-н. Родионово-Несветайский, сл. Родионово-Несветайская,
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Материалы для устройства защитных объектов в п. Афипский Краснодарский край
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка железобетонных изделий
  1 584 908,02 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Выполнение работ по устройству основания для легковозводимого сооружения из сборно-разборных конструкций по адресу: г. Москва, Краснопахорский район, квартал №
  2 998 999,68 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Материалы для устройства защитный сооружений
  — заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка материалов для изготовления керамических форм для нужд ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» (д. 7130)
  1 461 348,07 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Сенькино-Секерино Изготовление, поставка ЖБИ ФМ, балки, панели стеновые
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка портландцемента ЦЕМ 1 42,5 Н ГОСТ 31108-2020 (по заявке на закупку-ЗНЗн-12/2-290)
  340 175,75 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва