ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки строительных материалов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить строительные и лакокрасочные материалы в соответствии с результатами конкурсной процедуры.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Графиком поставки, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, цена фиксирована и включает все сопутствующие расходы, оплата производится в рублях РФ после поставки товаров без авансового платежа, с учетом уменьшения на налоги и сборы, уплачиваемые в бюджет РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки работ по контракту', 'summary': 'Согласно указанным положениям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, и может быть уменьшена на сумму неустойки в случае нарушения обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании, и может производиться партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик при условии оформления дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 15 рабочих дней либо принять товары и услуги, либо направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке с указанием недостатков и сроками их устранения или информацию об отказе от принятия с обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и приемки товаров', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик может самостоятельно или с привлечением экспертов проводить проверку товаров и услуг, а также обязан формировать и направлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказах от принятия или выявленных недостатках через УАИС «Бюджетный учет».\n После устранения недостатков и'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по запросам относительно товаров и услуг, устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, а также электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком и представления соответствующих документов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлениям', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур: Поставщик должен предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары.'}, {'title': 'Права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Автофиксатора по Контракту', 'summary': 'Автор обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 Контракта регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, порядок устранения недостатков и замены товаров в случае их обнаружения в период гарантии.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, равную гарантийному сроку на основное изделие, и несет ответственность за безопасность товара, а также за возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта или этапа его исполнения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за просрочку', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы за неисполнение обязательств без стоимостного выражения.\n Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную фактически исполненным обязательствам.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрена пеня, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами установлены штрафы, не превышающие цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае подтверждения нарушений условий контракта по результатам экспертизы или несоблюдения запрета, установленного постановлением правительства РФ, а также при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, а также'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия расторжения контракта, включая невыборку товаров, расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров.'}, {'title': 'Порядок урегулирования споров и претензий', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязались принять меры к урегулированию споров в претензионном порядке, с письменным ответом в течение 15 календарных дней, после чего споры могут быть переданы в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Сроки исполнения контракта и приемки товаров', 'summary': 'Стороны обязуются исполнить контракт в течение 32 рабочих дней с даты его заключения, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика, контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, его изменения и дополнения осуществляются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации в ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме.'}, {'title': 'Уведомления и их юридическая сила', 'summary': 'Стороны договорились о порядке уведомлений, включая факсимильную связь и электронную почту, с признанием их отправки днем получения.\n Договор дополнен приложениями, включая техническое задание и график поставки, и предусматривает электронное взаимодействие Сторон с использованием УКЭП и специализированных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно пункту 13 договора, стороны обязуются использовать стандартную товарную единицу (СТЕ) в автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке.\n В случае'}, {'title': 'Электронный документооборот и бумажные носители', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами и доступ к АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота безвозмездно.'}, {'title': 'Условия поставки товара и отчетность', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты организации и банковские данные, а также график поставки товаров, включая грунт-эмаль и акриловую грунтовку, с указанием сроков и необходимых отчетных документов.'}, {'title': 'Условия поставки растворителя Р-646', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и условия поставки различных химических продуктов, включая растворитель АРИКОН Р-646, уайт-спирит Нефрас С4-155/200, акриловую грунтовку "Line Color" и грунт-эмаль "LINE COLOR" RAL7005, с указанием сроков поставки и объемов упаковки.'}, {'title': 'Спецификация грунт-эмали "LINE COLOR"', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Грунт-эмаль "LINE COLOR" предназначена для обработки металлических поверхностей, обеспечивает защиту от коррозии и механических повреждений, а также устойчива к воздействию различных химических веществ и температурных колебаний в диапазоне от +60 до -60°C.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на поставку нефтяного растворителя', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, указаны характеристики и условия поставки уайт-спирита Нефрас С4-155/200, включая его применение в лакокрасочной промышленности, физико-химические свойства и цену за единицу в размере 190 рублей с НДС, при общей сумме заказа 2280 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка дорожных сферических зеркал
  80 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• 225974_Набивки сальниковые для АО "ТомскРТС"
  646 294,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка сухой строительной смеси
  216 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• МАТЕРИАЛЫ РАСХОДНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  45 375,29 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• Поставка огнеупорной смеси
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• Приобретение товаров в пользу граждан в целях их соц.обеспечения (вспомогательные приспособления) в 2026 году
  225 011,38 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка противогололедных материалов (ПГМ) для удаления снежно-ледяных образований и профилактики гололеда на прилегающей территории вокзальных комплексов Вост
  17 930 200,74 ₽ заявки до 24.09.2026, Москва
• Поставка бортового камня
  800 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва