СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка видеооборудования для ГБОУ Школа №1797', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку видеооборудования для нужд школы №1797 в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, подтверждая их подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки работ в АИС', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки и итоговой суммы к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 27 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и может осуществлять ее партиями, при этом товары должны соответствовать требованиям Технического задания, а при улучшении качества товаров – оформлять соответствующие изменения в виде дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Заголовок: Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет.'}, {'title': 'Уведомление о недостатках и сроках устранения', 'summary': 'Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные недостатки в установленные сроки после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при обнаружении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление друг друга и предоставление разъяснений.\n Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товары, а также сообщать о выявленных недостатках.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ.'}, {'title': 'Обязательства по передаче документов и информации', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять документы вместе с товаром, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять запреты, установленные правительственными актами.\n Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Фрагмент описывает условия для отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются соблюдать определенные требования закона и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга о них и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая обязательное предварительное обращение сторон к переговорам и претензионному порядку, а также возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после безуспешных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Требования к претензии и порядок ее рассмотрения', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адресата, суммы требований и приложения документов, а также порядок разрешения споров и условия вступления контракта в силу и его исполнения.'}, {'title': 'Дополнительные соглашения и уведомления по контракту', 'summary': 'Дополнительные соглашения к контракту являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом.\n Заполнение полного объема обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в Контракте указаны приложения, обязательные для его выполнения, а также условия для электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота и электронные подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются обеспечить использование усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов, а также их использование в электронной информационной системе без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрационные данные сторон контракта', 'summary': 'Договор заключается между Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы и неизвестным поставщиком, с указанием их юридических и фактических адресов, контактных данных и реквизитов.'}, {'title': 'Технические характеристики видеокамеры', 'summary': 'Договор содержит технические характеристики видеокамеры и видеорегистратора, включая углы обзора, функции и возможности, интерфейсы и стандарты поддержки, а также параметры установки и эксплуатации.'}, {'title': 'Спецификация оборудования для видеонаблюдения', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик приобретает видеонаблюдение HiWatch DS-I250M IP с характеристиками уличной IP камеры, цветного изображения, разрешением 1920x1080 пикселей, частотой кадров 25 к/с, 2.0 мегапиксельной матрицей CMOS, фиксированным фокусом и углом обзора 30°, по цене 7200 руб. за штуку в количестве 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ, АТТЕСТАЦИЯ НОРМАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  590 000,00 ₽ заявки до 08.09.2026, Москва
• Оказание услуг по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объ
  15 599 598,48 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Разработка рабочей и сметной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения в целях капитального ремонта «До
  2 500 000,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Услуга на закупку: На выполнение работ по восстановлению и монтажу системы контроля и управления доступом(СКУД), в Клинике АО "К31СИТИ" по адресу г. Москва ул.
  — заявки до 11.09.2026, Москва
• Оказание охранных услуг для нужд АО «Газэнергосервис»
  126 647 379,14 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации и экстренному выезду группы быстрого реагирования по сигналу "Тревога" на 2027 год
  127 200,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Снаряжение парашютиста-пожарного СПП-3
  1 659 004,80 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной защиты в жилых домах повышенной этажности
  29 178 934,37 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва