МАСЛА МОТОРНЫЕ

44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку моторного масла', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку моторного масла согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а цена контракта и порядок расчетов определены в документе.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, производить оплату в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика на основании электронного документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа.\n Заказчик обязан принять товар в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, а поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки.\n Также поставщик предоставляет заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего заказчик в течение пяти рабочих дней осуществляет приемку товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент описывает процедуру проверки поставленных товаров и услуг, включая экспертизу, а также порядок предоставления разъяснений, отказа от принятия и устранения недостатков, а также использование УАИС «Бюджет» для формирования соответствующей информации.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать УКЭП для оформления электронного документа о приемке товаров, который служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Условия контроля за исполнением контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа изложены обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, включая уведомление о недостатках и требования к приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить своевременную поставку товаров в соответствии с условиями контракта, предоставить необходимые документы и иметь право на замену субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств, а также может запрашивать уточнения от Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан исполнять ряд обязательств, включая представление информации об изменении своего фактического местонахождения и соблюдение единых требований к участникам закупки, а также гарантировать качество товара и заменять его в случае обнаружения недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если Цена не превышает установленный предел.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены ограничения на общую сумму штрафов за нарушение обязательств.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания для прекращения контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, предложение о его расторжении по соглашению сторон должно быть рассмотрено в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит соразмерно времени действия таких обстоятельств.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований.\n Претензия должна содержать реквизиты сторон, денежную оценку требований и приложенные документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 10.09.2026, приемка товаров возможна после этого срока при условии проведения претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и дополнение контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно контракту, его исполнение подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информации.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота в АИС', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков».\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных электронной подписью, и не требуют их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Спецификация масел для двигателей', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку масла для двухтактных двигателей марки HP Husqvarna объемом 1 литр, с указанием его характеристик и цены за единицу.'}, {'title': 'Характеристики моторного масла 4Т ATV', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "Фирма Фермент" предлагает масло 4Т ATV RM с функциональным пакетом на основе ионов меди для использования в различных типах техники, упакованное в ПЭТ-контейеры объемом 1 и 10 литров.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка нефтепродуктов
  4 712 517 790,00 ₽ заявки до 25.09.2026, Москва
• ОКПД2 02.20.11.141 Поставка энергостолбов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» (Лот № 0300-РЕМ ПРОД-2027-КамчЭн)
  37 107 946,67 ₽ заявки до 28.09.2026, Москва
• Поставка силиконовой смазки для нужд КП «ВДНХ»
  60 404,76 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка ГСМ (АИ-92,АИ-95 и дизельного топлива) по топливным пластиковым картам для нужд филиала ППК «Роскадастр» по Херсонской области
  986 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• 226032_Газы технические для ООО "БашРТС"
  2 031 468,39 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка моторного топлива для нужд ФГБУ "НМХЦ им. Н.И. Пирогова" Минздрава России
  9 000 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Бензин автомобильный; Топливо дизельное.
  674 888,25 ₽ заявки до 21.09.2026, Москва
• Поставка (реализация) автомобильного топлива для нужд ГУП "Водоканал города Кимры"
  962 644,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва