Вентиль прямоточный 3/4' запорно-регулировочный VALTEC VT.052.N.05

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки вентиля прямоточного', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение культуры и дополнительного образования города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку вентиля прямоточного модели VALTEC VT.052.N.05, что соответствует требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки Поставщиком в установленные сроки и с соблюдением требований к качеству и сопровождающим услугам.\n Цена контракта и порядок расчетов между сторонами определены в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовывать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку партиями и предоставить товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сертификатов качества.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения.\n Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется передавать документы вместе с товаром, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и выполнять запреты, установленные правительством РФ.\n Также Поставщик гарантирует качество товара согласно требованиям контракта и технического задания и обязуется заменять товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие, а при замене дефектного товара гарантийный срок на новый товар устанавливается аналогичный.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1000 до 5000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Установлены правила начисления неустоек и освобождения от них в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия и основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке, а также односторонне со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям Контракта, его нарушение Поставщиком в соответствии с запретом, установленным постановлением Правительства РФ, а также неоднократное нарушение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров Заказчиком могут служить основанием для расторжения Контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными статьями Закона о контрактной системе, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения и ответа на претензии', 'summary': 'Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания, а срок его исполнения составляет 17 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия регистрации и изменения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае проведения претензионной работы заказчиком, сроки исполнения обязательств поставщика могут быть изменены.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, также подлежат регистрации.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Основания для регистрации исполнения контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, стороны руководствуются законодательством РФ, а исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товара (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов.\n Стороны признают равную юридическую силу электронных и бумажных документов.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Статья 14 содержит реквизиты и подписи Сторон Контракта, включая юридическое и фактическое адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предоставляет форму для внесения аналогичной информации Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товара с указанием характеристик', 'summary': 'Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется приобрести у поставщика вентиль прямоточный 3/4" запорно-регулировочный модели VT.052.N.05 производства VALTEC в количестве 2 штуки по цене 5000 рублей за единицу с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва