tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

МЕШКИ ПОЛИМЕРНЫЕ

44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10267129
Заказчик	управа района Измайлово города Москвы
Начальная цена	27 500,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	07.08.2026
Приём заявок до	10.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Мешок мусорный Элементари 120л черный 40мкм рулон 10 шт.	100.0 рул	185,00 ₽	Изделия пластмассовые упаковочные
Мешок мусорный Amigo 30л 50х60см 35мкм серый 20шт/рул	100.0 рул	90,00 ₽	Изделия пластмассовые упаковочные

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки хозяйственных товаров', 'summary': 'Согласно Государственному контракту № __, управа района Измайлово города Москвы заключила соглашение с поставщиком на поставку хозяйственных товаров (мешки полимерные) для своих нужд, основываясь на результатах конкурсной процедуры и в соответствии с законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить товары с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, при уменьшении лимитов бюджетных обязательств Заказчик должен согласовать новые условия контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с требованиями законодательства.\n Установлены сроки и условия поставки товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товара техническим характеристикам.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и производить уборку упаковки в течение одного дня после поставки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также направить Поставщику электронный документ о приемке в течение 10 рабочих дней после получения комплекта документов и подтверждения приемки УКЭП.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по устранению недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о недостатках и их устранении должна быть предоставлена через УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по разъяснениям и устранению дефектов', 'summary': 'Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты и недостатки, после чего повторно направить документы для приемки Заказчиком, а подписанный электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Права Заказчика по Контракту', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений в случае выявления несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон при поставке товаров', 'summary': 'Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан соответствовать единым требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты, гарантировать качество товара и его соответствие требованиям безопасности, а также обеспечивать замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, включая возмещение вреда и убытков, а также обязанность Поставщика предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечать за его недостатки.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В случае ненадлежащего исполнения обязательств сторонами контракта предусмотрены штрафы, размер которых зависит от цены контракта и категории нарушения.'}, {'title': 'Условия о штрафах и пене за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны могут быть освобождены от уплаты неустойки при доказанной уважительной причине просрочки.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при неисполнении обязательств, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность.'}, {'title': 'Основания для отказа от исполнения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут в случае нарушения Поставщиком условий поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, обнаружения нарушений по результатам экспертизы, отказа от согласования новых условий контракта при определенных обстоятельствах, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение других обязательств Заказчиком могут привести к расторжению контракта.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Условия продления контракта при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документа, в нем описаны правила подачи претензий, включая требования к содержанию и приложению документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также указаны сроки исполнения контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Указанные положения регулируют порядок направления уведомлений между сторонами, а также условия, при которых уведомления считаются полученными.\n Также предусмотрено, что в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также согласовывают процедуру создания и использования стандартных товарных единиц в АИС для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Порядок использования электронных документов', 'summary': 'Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В данном фрагменте представлены юридический и фактический адреса, реквизиты и подписи сторон договора, включая управа района Измайлово города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Спецификация товаров для заказа', 'summary': 'Согласно предоставленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали поставку мусорных мешков "Элементари 120л" черного цвета из полиэтилена высокого давления (ПВД) с плотностью 40 микрометров, упакованных в рулоны по 10 штук, с объемом одного мешка 120 литров и прямоугольными ведрами с объемом до 105 литров, на сумму 9000 рублей за рулон.'}, {'title': 'Цена за рулон мешков для мусора', 'summary': 'Указаны характеристики и ценообразование на рулоны мешков для мусора объемом 120 литров, черного цвета, из ПВД толщиной 40 мкм, упакованных в рулоны по 10 штук, размером 70х110 см, с ценой за рулон 185 рублей и стоимостью за упаковку в 16 штук 18500 рублей.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →