ИГРУШКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять игровое оборудование согласно техническому заданию и спецификации, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и доставлен Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, а поставка может быть осуществлена досрочно по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров Техническому заданию и возможное улучшение их характеристик, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки, а также предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроками их устранения или отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, включая процедуры проверки и уведомления о недостатках, а также права и обязанности сторон в случае обнаружения несоответствий и приостановления поставки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов и замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. Для заказчика размер штрафа фиксирован и составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта. В разделе 7 Контракта регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранит недостатки в установленный срок. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно условиям контракта, Заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, невЫборки товаров и Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается срок действия контракта до 31.12.2026 и возможность его изменения по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно представленной таблице, ООО "ПТК Спорт" поставляет кубики цветные ПТК Спорт размером 50х50х50 мм в упаковке по 10 штук за 500 руб. с НДС и набор шаров для сухого бассейна Intex в количестве 90 штук за 1900 руб. с НДС.

Похожие закупки

• Поставка кепи спортивных
  164 414,03 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению III Молодёжного форума Россия - Латинская Америка
  10 445 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка шведских стенок в учреждения ДТСЗН г. Москвы по проекту "Московское долголетие"
  250 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка спортивного табло в учреждения ДТСЗН г. Москвы по проекту "Московское долголетие"
  280 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг в рамках организации и проведения первенства России по воздушной гимнастике среди юниорок 14-17 лет, 10-13 лет, юниоров 10-13 лет
  398 399,40 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотических, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального
  4 150 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Стойка для ледовых,роликовых коньков на 48 шт, арт.СО-ЛС, двух-сторонняя,серый цвет
  179 600,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг по музыкальному сопровождению торжественной регистрации брака в структурных подразделениях Управления ЗАГС Москвы в 2027-2028 гг.
  29 866 992,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва