223-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332824 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Строгино» |
| Начальная цена | 175 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Гирлянда уличная светодиодная, "ГОРОД 77" бахрома, 25 м. | 30.0 шт | 1 950,00 ₽ | Игрушки и украшения елочные |
| Гирлянда электрическая Фикслайк бахрома, свет теплый белый, 4320 лампы, 5000*60см | 30.0 шт | 3 900,00 ₽ | Игрушки и украшения елочные |
Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить осветительные товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить товары. Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет поставщика, с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена договора включает НДС или освобождена от него, с учетом уменьшения на сумму налогов и сборов для юридических или физических лиц. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания Документа о приемке. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок оплаты и применения неустойки в случае неисполнения обязательств, а также условия поставки и приемки товаров, включая сроки и адрес доставки. Согласно Техническому заданию, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, при этом допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик осуществляет доставку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня после доставки. В день поставки Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг и направить Поставщику подписанный электронный Документ о приемке. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, а в случае обнаружения недостатков - отказаться от принятия товаров и услуг, уведомив об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а также предоставлять Заказчику запрошенные разъяснения и исправленные документы в случае получения соответствующей информации через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства, включая привлечение субпоставщиков и замену их в случае необходимости, а также предоставление документов и информации по запросу Заказчика. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки и соблюдение установленных запретов, а также гарантировать качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантийный срок на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц из-за недостатков товара, а также убытки, связанные с отзывом товара. Поставщик также несет ответственность за Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и не может превышать цену договора. Согласно представленному фрагменту, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от исполнения обязательств. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности или неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. Согласно пунктам 8.1.1.4-8.1.1.9, Договор может быть расторгнут в случае отказа Поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика техническим требованиям и условиям Договора, подтвержденных экспертизой, нарушения запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствия критериям оценки ФНС. Пункты 8.1.2.1 и далее не представлены для анализа. Согласно условиям договора, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение процедур выбора и вывозки товаров могут привести к расторжению договора. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с учетом положений о закупке. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны о таких обстоятельствах в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий. Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней, после чего претензия считается признанной, если ответ не был предоставлен. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны предоставить обоснованный расчет и необходимые документы при предъявлении требований, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия изменения договора, включая его электронную регистрацию и оформление дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией через АИС «Портал поставщиков», а также создавать стандартные товарные единицы для описания товара в случае их Согласно статье 13 Договора, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика. В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описываются характеристики и спецификации электрических гирлянд с теплым белым светом, предназначенных для уличного использования, включая количество ламп, длину, тип свечения и степень защиты. ООО "ГОРОД 77" предлагает уличную светодиодную гирлянду с бахромой длиной 25 метров по цене 58500 рублей за 16 штук в картонной упаковке.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва