ЖУРНАЛЫ (КНИГИ) РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются поставлять журналы для нужд филиала учреждения в 2026 году в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание электронного документа о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а исполнение обязательств по оплате считается завершенным с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена обязанность по уборке упаковки и предоставлению отчетных документов и сертификатов качества в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить Заказчику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке и другие документы согласно Техническому заданию, а в случае отказа от принятия товаров из-за выявленных недостатков — устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров, а также представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами. Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за качество и безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также за возмещение вреда и убытков, возникших в результате недостатков товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта, за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия обстоятельств и их последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через функционал АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и подписи сторон договора, где указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и другие реквизиты государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы, а также предусмотрено место для информации о поставщике, которая не заполнена. Клиент заказал печатные издания различного назначения, включая журналы для учета и регистрации, с указанием количества листов, формата, плотности бумаги и способа крепления. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация на закупку различных видов журналов учета, включая журнал учета потребления электроэнергии, журнал учета выдачи ключей от технических помещений и журнал ежемесячного осмотра лифта, с указанием характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Согласно представленному журналу, общество с ограниченной ответственностью приобрело 16 штук журнала выдачи защитных средств на сумму 2170.00 рублей за штуку, что в совокупности составляет 34320.00 рублей.

Похожие закупки

• Закупка хозяйственных товаров для обособленного подразделения "Столовые диетического питания" МГУ имени М.В.Ломоносова () (223.ЗКЭФ.3462; Id 91534)
  8 500 000,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Оказание услуг по организации новогоднего представления «Ёлка на Воробьевых горах - 2027» для МГУ имени М.В. Ломоносова (4 усл. ед) (223.ЗКЭФ.3467; Id 92210)
  1 387 900,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка брендированной одежды
  3 719 669,50 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка стеклохолста малярного
  78 176,50 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по прачечному обслуживанию спецодежды для нужд Ярославского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора
  300 000,00 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• Поставка военной формы и аксессуаров для подготовки офицеров кадра
  527 936,16 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка специальной одежды и обуви для сотрудников ЛРНЦ "Русское поле"
  157 683,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Определение порядка выплаты вознаграждения за использование произведений, созданных художником-постановщиком, при публичном исполнении спектакля "Охота на Снарк
  317 823,00 ₽ заявки до 30.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва