ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Троицк" и поставщик обязуются выполнить поставку тепловых дизельных пушек для нужд учреждения в соответствии с результатами конкурсной процедуры и техническим заданием. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, с условием, что товар будет новым и выпущен не ранее 2026 года. Поставка товара и сопутствующих услуг осуществляется Поставщиком с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в договоре условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика. Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна осуществляться в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы. Маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и изготовителе, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик должен рассмотреть результаты поставки и осуществить приемку в течение 20 рабочих дней. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, информация о недостатках и сроках их устранения передается через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов Поставщик должен выполнить это в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и может запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Заказчик должен принять товар при соблюдении определенных условий и своевременно оплатить поставленные товары. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные информационные и организационные обязательства, а также соблюдать требования законодательства и условий контракта. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в рамках гарантийного срока, соответствующего сроку основного изделия, и несет ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ, включая установление размера штрафа за нарушения, исчисляемого от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы и пени за каждый день просрочки. В разделе 7 договора регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая порядок начисления штрафов и пеней, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут в случае неоднократных нарушений его условий одной из сторон, включая нарушение запретов, несоблюдение сроков оплаты или приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты или приемки, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы. Согласно условиям договора, претензии должны быть направлены в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на что сторона обязана ответить в течение 15 календарных дней. В случае невыполнения обязательств и Согласно представленному фрагменту, поставщик может осуществлять поставку товаров даже в период претензионной работы, инициатором которой выступил заказчик. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий их получения. Стороны договора руководствуются законодательством РФ и обязательствами, предусмотренными контрактом, включая регистрацию исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование приложений и электронного взаимодействия в соответствии с установленными правилами. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС «Портал поставщиков» электронные карточки товаров и обеспечить должностных лиц усиленной квалифицированной электронной подписью для работы с электронными документами, которые имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 13 Контракта, информация, обменянная между сторонами в рамках исполнения договора, не требует подтверждения бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для сторон предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБУ города Москвы «Жилищник района Троицк», а также оставляет место для информации о Поставщике. Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик согласовали поставку тепловой пушки модели KALASHNIKOV KHD-50 дизельной, мощностью 50 кВт, с указанием количества товара, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• 226757 Регистратор контроля для АО "Томская генерация"
  1 126 500,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка жидкостного масс-спектрометра (ВЭЖХ-МС/МС) для нужд «ФГБУ «ВНИИЗЖ»
  275 999 500,00 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Оказание услуг по подготовке и текущему обслуживанию ледовой поверхности открытого сезонного катка «Лужники» расположенного на Центральный площади АО «Лужники».
  47 259 279,00 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• 226318 ОК (МСП) Расшлаковка котлоагрегатов, обслуживание каналов гидрозолоудаления и скрубберов для нужд СП ГРЭС-2.
  3 065 666,67 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку настольной лабораторных центрифуги с охлаждением (ПСЗ2026-В-168)
  9 693 876,72 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• 226812 Регистратор видеографический ЭлМетро
  3 645 297,32 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка гигрометров для нужд ГБУЗ «ГП № 214 ДЗМ»
  713 944,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка ЗИП для УДС, МДСА для ООО Усинск НПО-Сервис в 2027 году
  — заявки до 16.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва