ПЫЛЕСОСЫ

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку товара в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, поставщик обязан предоставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, а заказчик обязуется оплатить товар в соответствии с установленными ценами и порядком расчетов, предусмотренными контрактом. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ, а оплата производится в рублях РФ по твердой цене, не подлежащей изменению в процессе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, которые должны соответствовать Техническому заданию и могут поставляться партиями по предварительной заявке. При улучшении качества и характеристик товара, изменения оформляются дополнительным соглашением и вносятся в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, маркировка упаковки должна соответствовать товару, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая проверку их соответствия условиям контракта, предоставление разъяснений и мотивированных отказов, а также устранение выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки использования бюджетных средств, а также устанавливает обязанности и права сторон контракта в случае обнаружения несоответствий в количестве, ассортименте, комплектности и стоимости товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках и устранения выявленных дефектов в рамках продленного гарантийного срока. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара, возмещение вреда и убытков в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре. В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также процентные ставки штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнителя. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка не начисляется в случаях, не оговоренных в контракте. Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрена ответственность в виде возврата излишне уплаченных средств и уплаты неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных. Согласно указанным пунктам, расторжение контракта может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям контракта, выявления нарушений условий контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов. Также предусмотрено расторжение контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров, а в случае неурегулирования в установленный срок — претензия считается признанной. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к предоставлению документов и информации для рассмотрения претензий, а также к разрешению споров через Арбитражный суд Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны контракта обязаны использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а поставщик должен обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают бесплатный доступ к системе для электронного документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: Предоставлены юридические и фактические данные, контактная информация и реквизиты для ГБУК "ГМП", включая адреса, телефоны, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и данные о заказчике с указанием лица, уполномоченного на подписание контракта. Согласно предоставленному фрагменту, заказчик ГБУК "ГМП" приобретает пылесос модели Bort BSS-1325 для сухой и влажной уборки мощностью 1300 Вт и объемом пылесборника 25 л, а также пылесос Makita DCL184ZFC с аккумулятором 18В и мощностью всасывания 38 Вт, с комплектующими и аксессуарами, на сумму 8642.12 руб. за единицу. Суммаризация: Представлены данные о товаре Makita DCL184ZFC, включая единицу измерения (штука), цену за единицу (10656.67) и количество (16).

Похожие закупки

• Поставка хозяйственных товаров
  391 129,76 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• OZON: мойки парка OZON Fresh
  — заявки до 04.11.2026, Москва
• Оказание услуг по вывозу и утилизации (обезвреживанию) промышленно - строительных отходов 4-5 кл. опасности (4444/6.6.40-257)
  24 072 412,00 ₽ заявки до 13.11.2026, Москва
• Услуга по обеспечению грязезащитными ковриками
  40 560,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Запрос КП на оказание комплексных услуг по содержанию и уборке территории Обособленного подразделения «Мастерская управления «Сенеж»
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Оказание услуг по уборке номерного фонда и общественных зон, оказание подсобных услуг в номерном фонде и общественных зонах Конгресс-парка «Волынское»
  14 000 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению дезинфекции, дератизации, дезинсекции на объекте ММПК "Бронка" для нужд ООО "Феникс"
  — заявки до 11.11.2026, Москва
• Оказание услуг по очистке крыш от снега, наледи и сосулек (Кампус 1)
  7 485 845,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва