ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа № 2117" и поставщик обязуются поставку товаров для бассейна в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документа о приемке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Цена контракта включает НДС, если Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена обязанность по уборке упаковки и предоставлению отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан направлять Поставщику информацию о приемке товаров, включая разъяснения, отказы или перечень недостатков с указанием сроков их устранения, а также может проводить экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в случае выявления несоответствий в количестве, ассортименте, комплектности и стоимости товаров, а также порядок действий при обнаружении недостатков и приостановлении поставки. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с контрактом, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика. Поставщик обязан уведомить Заказчика о изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также исполнять обязательства в соответствии с законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. В разделе гарантий Поставщик обязуется обеспечивать качество товара и заменять его в случае обнаружения недостатков, при этом гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, а также нести ответственность за недостатки и Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с размером штрафа, рассчитываемым в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством. Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются расторгнуть его в одностороннем порядке с соблюдением определенных условий и процедур, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензий, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон, денежную оценку требований и приложение документов. Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок приемки товаров. Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью договора и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условиям, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Стороны обязуются исполнять Контракт в соответствии с требованиями ЕАИСТ и нормативными актами РФ и Москвы, а также использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон договора, а именно Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 2117», включая юридический и фактический адрес, контактные данные и другие реквизиты. Информация о поставщике не предоставлена. Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о товарах для ухода за бассейном, включая сачок для сбора мусора, штангу и щетки для чистки, а также химические средства для тестирования воды. Суммаризация: В представленном фрагменте описываются химические тесты для контроля качества воды в бассейне, включая таблетки для измерения pH и концентрации свободного хлора, а также швабра с насадкой из микрофибры и ручкой из пластика, произведенная в Китае. Согласно приложению № 2 к контракту, спецификация включает аккумуляторный пылесос Kokido Voltera модели EV75CBX/EU с указанием характеристик, комплектации и цены за единицу в размере 47336 рублей с учетом НДС.

Похожие закупки

• 226689_Реле для АО "Томская генерация"
  1 691 262,23 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку светильников операционных однокупольных (ПСЗ2026-В-125)
  29 400 000,00 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту кабельных линий электроснабжения дренажных насосных, павильонов, тепловых камер, электрооборудования групп распределительного щита (
  5 490 000,00 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку светильников операционных 2-х купольных (ПСЗ2026-В-197)
  19 906 423,29 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка некассового оборудования в ТТ ВинЛаб (Лот 1) (Неттоп, ИБП, Мониторы, периферия) 2027
  — заявки до 16.11.2026, Москва
• право заключения договора на разработка РД, выполнение СМР, ПНР с поставкой оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 220 кВ Ока в части установки третьего АТ
  747 103 650,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Выполнение внестадийной работы по анализу режимов электроснабжения Амурского газоперерабатывающего завода и разработке мероприятий по устранению расхождения угл
  19 642 000,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ по среднему ремонту синхронного компенсатора СК-2 типа "КСВБО-100" ПС 400 кВ Выборгская для нужд филиала ПАО "Росс
  26 840 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва