223-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332743 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский государственный университет спорта и туризма» |
| Начальная цена | 99 998,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Перчатки одноразовые нитриловые неопудренные, нестерильные MEDIOK черный размер М | 120.0 упак | 416,66 ₽ | Перчатки хирургические резиновые |
| Перчатки одноразовые нитриловые медицинские смотровые нестерильные неопудренные NitriMax черные размер L (100 штук в упаковке) | 120.0 упак | 416,66 ₽ | Перчатки хирургические резиновые |
Согласно гражданско-правовому договору № _ на поставку перчаток нитриловых черных, заключенному между Государственным образовательным учреждением и поставщиком, поставщик обязуется поставить перчатки в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется их принять. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное освобождение от налогов в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно документу, Заказчик обязуется оплатить сумму, указанную в договоре, с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также подтверждает исполнение своих обязательств после списания средств со своего счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик несет ответственность за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также произвести уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после доставки. Поставщик обязуется предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки, а заказчик должен провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней и оформить электронный документ о приемке. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения в установленные сроки, после чего повторно направлять документы для приемки. Согласно пункту .15, подписанный УКЭП электронный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. В статье 5.1 перечислены права заказчика, включая требование надлежащего исполнения обязательств, запросы информации о ходе исполнения договора и контроль за порядком и сроками поставки товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями договора, несет ответственность за действия субпоставщиков и обязан предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Он также гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на замененный товар. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами РФ, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. За аналогичные нарушения со стороны заказчика штрафы составляют 1000 рублей или 5000 рублей соответственно, в зависимости от цены договора. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно условиям договора, в случае обнаружения фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает Поставщика от обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки. Согласно представленному фрагменту договора, указаны условия и основания для расторжения договора, включая отказ Поставщика передать товар, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, и нарушение запретов, установленных законодательством. Также перечислены основания для расторжения договора по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае отказа Заказчика от подписания документа о приемке без объяснения причин, неоплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки, а также при Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, а также предусмотрен порядок изменения договора и его регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений и дополнений в электронном виде. Согласно статье 12 Договора, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения. В случае Поставщик обязан проверить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке и создать ее в случае Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются не требовать их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной информационной системе «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая юридические адреса, контактные данные и банковские реквизиты, а также информация об упаковке и формате продукта "Миллиметр". Согласно Приложению № 2 к Договору, спецификация включает два вида перчаток: нитриловые перчатки MEDIOK размером М и нитриловые медицинские перчатки NITRIMAX размером L, с указанием количества в упаковке, характеристик и цен за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва