44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332709 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное казенное учреждение города Москвы Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки |
| Начальная цена | 597 948,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Накопитель SSD CRUCIAL BX500 | 52.0 шт | 11 499,00 ₽ | Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания) |
Согласно Государственному контракту № _, Заказчик и Поставщик обязуются выполнить поставку накопителей SSD в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при соблюдении требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и осуществить его доставку с сопутствующими услугами. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может включать неустойку за неисполнение обязательств. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а в случае нарушений со стороны поставщика, заказчик может удержать неустойку и перечислить ее в бюджет. Согласно представленному фрагменту, в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик обязан согласовать новые условия контракта с учетом законодательства. Установлены сроки и условия поставки Товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товаров техническим требованиям. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и производить уборку упаковки в течение одного дня после поставки. Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в соответствии с Техническим заданием, а также оформить и направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке в течение 5 рабочих дней после получения соответствующих документов от Поставщика. В случае выявления недостатков, Заказчик уведомляет Поставщика о необходимости их устранения. Согласно документу о приемке, поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет в установленные сроки, а заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о недостатках и их устранении должна быть направлена поставщику через УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты и направить исправленный комплект документации и электронный Документ о приемке для принятия Заказчиком товаров. Подписанный сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также имеет возможность ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений в случае выявления несоответствий. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение двух рабочих дней и своевременно оплачивать товары, а Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта. Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары согласно условиям контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать требования законодательства и условий контракта. Участники закупки обязаны соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, и поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, обязуясь устранять недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, поставщик обязан возместить расходы на экспертизу и заменить товар с недостатками, а также гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, неся ответственность за причиненный вред. Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставлять заказчику полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае Согласно статье Контракта, установлены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов, не превышающую цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные пункты описывают основания для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также нарушение запрета, установленного постановлением правительства РФ. Согласно представленному фрагменту, в контракте не определен порядок определения ассортимента товаров, однако из обязательств следует, что товары должны быть переданы в ассортименте. Указаны условия для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также порядок уведомления о расторжении и освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, стороны контракта согласовали условия об обстоятельствах непреодолимой силы, предусмотрев обязанность уведомления о возникновении таких обстоятельств и продление сроков исполнения обязательств в случае их влияния на исполнение контракта. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров между сторонами. Стороны договора обязуются решать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии. Согласно статьям 10.4, 11 и 12 Контракта, споры по нему разрешаются в Арбитражном суде города Москвы, контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 31 декабря 2026 года, изменения и дополнения к Контракту возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными стороной в день фактического получения при использовании почты или в день отправки при использовании факсимильной связи и электронной почты. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом, а также обязаны использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» в соответствии с Регламентом. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов. Согласно представленному фрагменту, электронные документы имеют равную юридическую силу с бумажными, не требуя их дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной информационной системе для сторон контракта предоставляется бесплатно. В статье 14 указаны юридический и фактический адрес, контактные данные и реквизиты Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: SSD Crucial BX500 объемом 480 ГБ с интерфейсом SATA III, скоростью чтения до 540 МБ/с и записью до 500 МБ/с, имеет гарантийный срок 3 года и ожидаемое время наработки на отказ 1,5 миллиона часов.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва