УСТРОЙСТВА ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ ДИСКОВЫЕ АВТОНОМНЫЕ (ВНЕШНИЕ ЖЕСТКИЕ ДИСКИ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10332705
Заказчик	управа района Нагатино-Садовники города Москвы
Начальная цена	16 633,58 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	30.10.2026
Приём заявок до	30.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Жесткий диск внешний Toshiba CANVIO ALU 1Тб черный	2.0 шт	8 316,79 ₽	Универсальные системы хранения данных (повышенной надежности без единой точки отказа)

Описание

Согласно Государственному контракту № _, управа района Нагатино-Садовники города Москвы и компания _ заключили соглашение на поставку внешних жестких дисков в соответствии с техническим заданием и спецификацией, предусмотренными контрактом. Согласно представленному фрагменту, товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара Заказчику и подписании соответствующих документов. Цена контракта включает НДС, если это Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата производится после подписания УКЭП электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки, основания и порядок ее расчета, а также итоговую сумму. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить за вычетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, заказчик должен согласовать новые условия контракта. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, включая сроки, ценообразование и количественные параметры в соответствии с законодательством, а также порядок приемки товаров с учетом их соответствия качеству и техническим характеристикам, предусмотренным техническим заданием. Согласно условиям контракта, изменения в него вносятся через дополнительное соглашение и регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также оформляются в соответствии со статьей 11 контракта. Поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также производить уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. Заказчик обязан рассматривать и принимать товары в течение 5 рабочих дней после получения от Поставщика электронного документа о приемке и сопутствующих документов, а также сообщать о результатах с помощью подписанного УКЭП электронного документа или информировать о необходимости устранения выявленных недостатков. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта, а также может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о результатах экспертизы и принятии товаров оформляется в УАИС «Бюджетный учет» и направляется Поставщику через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, в случае обнаружения дефектов или недостатков в поставленных товарах и услугах, Заказчик имеет право требовать от Поставщика предоставления разъяснений, устранения выявленных недостатков и повторной отправки исправленной документации в соответствии с Техническим заданием. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик обязан контролировать порядок и сроки поставки товаров, запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за результатами работ по Контракту и в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах сообщать об этом Поставщику в установленные сроки. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопрос о продолжении поставок при их приостановлении со стороны Поставщика. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товара, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать заказчика о ходе исполнения обязательств и соблюдать законодательные требования. Статья 6 контракта устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок и порядок устранения недостатков, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязан заменить товар с недостатками и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия. Он также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара. Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и за недостатки товара без гарантийного срока при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом и рассчитанном как процент от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика, подтвержденные экспертами, отказ от согласования новых условий контракта, нарушение запретов, установленных законодательством, а также основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе заказчика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованные отказы от приемки товаров. Согласно представленным пунктам, стороны контракта обязаны соблюдать сроки отгрузки и выборки товаров, а также процедуры расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и могут продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров. Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с последующим обращением в Арбитражный суд города Москвы в случае недостижения согласия. Контракт вступает в силу с момента подписания и должен быть исполнен в течение 30 рабочих дней. Изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в ЕАИСТ. Уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно. Стороны согласовали порядок получения уведомлений, включая фактическое получение в день отправки при использовании факсимильной связи и электронной почты. Контракт предусматривает руководство действующим законодательством РФ и обязательство Поставщика зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Также в контракт включены приложения с техническим заданием и спецификацией, а для электронного взаимодействия сторон установлены особые условия. Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов, которые имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Согласно статье 14, указаны адреса и реквизиты сторон, а также приведены контактные данные и реквизиты поставщика, включая юридический и фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, расчетные счета и банковские реквизиты. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о сторонах контракта, их реквизитах и спецификации на поставку внешнего жесткого диска Toshiba CANVIO ALU объемом 1 Тб с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →