Трекер для мониторинга БПЛА X-Keeper ONLINE FLY 77x59x27 мм

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _, Заказчик и Поставщик обязуются поставку телематических автономных устройств для мониторинга беспилотных летательных аппаратов в режиме онлайн, что осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и оказать сопутствующие услуги в соответствии с Техническим заданием. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе суммами и условиями. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает оплату в рублях РФ, с фиксированной ценой, не подлежащей изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, определенных законодательством. Оплата производится после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и осуществляется в безналичном порядке за счет бюджета города Москвы на 2026 год. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе произвести оплату с учетом неустойки, а исполнение обязательства по перечислению неустойки в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика по оплате товаров считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям Контракта, Заказчик обязан согласовывать изменения в лимитах бюджетных обязательств и новых условиях Контракта в соответствии с законодательством РФ. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Приемка товаров осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных Техническим заданием. Согласно условиям договора, допускается поставка товара с улучшенными характеристиками при оформлении дополнительного соглашения и внесении изменений в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Поставщик осуществляет доставку товара собственным транспортом или через третьих лиц, а также выполняет погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ или международным стандартам упаковки, иметь соответствующую маркировку и упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировке. Согласно пунктам 4.9 и 4.10 договора, Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в день поставки товара, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров, после чего направить Поставщику подписанный электронный Документ о приемке или информацию о возможном отказе и выявленных недостатках. Заказчик отклонил электронный документ о приемке, требуя от Поставщика устранения выявленных недостатков в установленные сроки и за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может привлекать экспертов для оценки их соответствия условиям контракта. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию, а подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений в случае выявления несоответствий. Согласно пунктам 5.2 и 5.3 договора, Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров, своевременно принимать и оплачивать поставки, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность перед Заказчиком. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию по запросу Заказчика, а также уведомлять о смене своего фактического местонахождения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта, включая единые требования к участникам закупки и соблюдение запретов, установленных правительственным постановлением. Поставщик гарантирует качество товара и устранение недостатков в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения выявленных недостатков. Согласно условиям контракта, поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков, гарантировать его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам. Согласно представленным фрагментам, поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае В представленном фрагменте документа описываются условия начисления штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также установлены размеры штрафов в зависимости от стоимости контракта и характера нарушений. Согласно условиям контракта, стороны обязаны выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также специфические требования к участникам котировочной сессии и запреты, установленные законодательством. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует условия для отказа от оплаты товаров, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Согласно порядку урегулирования споров, стороны обязаны предпринимать усилия для их разрешения путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на что сторона должна ответить в течение 15 календарных дней. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к соблюдению процедуры рассмотрения споров в арбитражном суде Москвы, а также к регистрации контракта и его изменений в ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая использование факсимильной связи и электронной почты, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе для работы с электронными документами. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных электронной подписью, и обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные ГКУ «МГПСС», включая ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, а также информация о руководителе и уполномоченном лице для подписания контракта. Спецификация содержит информацию о персональном спутниковом трекере X-Keeper ONLINE FLY с указанием его характеристик, производителя, модели, количества в партии, единицы измерения, цены за единицу с учетом НДС и общей суммы заказа с НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по утилизации мебели (рамочный договор)
  12 302,50 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка картриджей
  2 854 127,30 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка мебели и комплектующих для нужд ФГБОУ ДПО ИРПО
  1 161 079,99 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Мебель офисная деревянная
  513 317,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Экспериментальное оборудование для лаборатории ГРП для ГК ТОФС
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка расходных материалов для медтехники
  9 400 538,52 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• право заключения договора оказания услуги по техническому сопровождению автоматизированной системы "КИСУ-Закупки"
  16 832 370,96 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Поставка офисной мебели для нужд филиала ППК "Роскадастр" по Запорожской области
  6 665 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва