223-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332604 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Ново-Переделкино» |
| Начальная цена | 63 600,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Табличка навигационная Исток-Аудио "Домовая" 325х325х90 | 2.0 шт | 11 800,00 ₽ | Изделия прочие, не включенные в другие группировки |
| Табличка навигационная Братья Рим-Алмаз "Домовая" 1300х325х90 мм | 2.0 шт | 20 000,00 ₽ | Изделия прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить поставку домовых указателей в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а также условиями оплаты. Договор предусматривает поставку нового товара силами и за счет Поставщика, с условиями доставки и подписания сопутствующих документов. Цена договора включает НДС, если Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика. Оплата осуществляется Заказчиком после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок оплаты и применения неустойки, а также условия поставки и приемки товаров, включая сроки и адрес доставки. Согласно условиям договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик несет ответственность за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТ или международными стандартами. Поставщик обязан обеспечить маркировку товара, сохранность упаковки в процессе транспортировки и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. В течение 10 рабочих дней после получения документов Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям договора. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия, направив мотивированный отказ через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в товарах и услугах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а также повторно направлять документы для приемки после устранения дефектов. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора и ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за использованием бюджетных средств города Москвы, включая обязанности сторон по информированию друг друга о недостатках товаров и условиях приемки, а также права поставщика на подписание электронного документа о приемке и своевременную оплату. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства с привлечением субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным и договорным обязательствам, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить выписку из сервиса оценки в установленные сроки. Согласно фрагменту, поставщик обязан гарантировать качество товара в соответствии с требованиями договора и технического задания, а также устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока за свой счет, продлевая его при необходимости. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее. Согласно условиям договора, поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки в случае нарушения этих требований. Согласно условиям договора, поставщик несет ответственность за предоставление полной и достоверной информации о товаре и за его недостатки, а стороны договора подлежат ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами и размером штрафа, определенным настоящим договором. В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процента от цены договора или фиксированной суммы, в зависимости от цены договора и характера нарушения. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена пеня, а общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае нарушения поставщиком условий договора, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия, при которых нарушения условий договора могут быть подтверждены экспертизой, а также определены основания для расторжения договора в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа от приемки товаров со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также положения об освобождении сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров, возникающих в связи с исполнением договора. Стороны договора обязуются решать возникающие разногласия путем переговоров и оформления дополнительных соглашений с использованием усиленных электронных подписей. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и приложением соответствующих документов, на что сторона должна ответить в течение 15 календарных дней. В случае недостижения согласия споры подлежат передаче в Арбитражный суд города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания сторон и действует до 11.01.2027 г.; предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика в рамках претензионной работы, а также возможность изменения и дополнения договора путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, правила получения уведомлений Сторонами договора определяются как дата фактического получения или отправки в зависимости от способа передачи. Договор предусматривает руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Согласно статье 14, указаны адреса и реквизиты сторон договора, включая юридическое и фактическое местонахождение Заказчика и Данный фрагмент представляет собой образец спецификации к договору, включающий информацию о товарах, их характеристиках, производителях, моделях, количестве, единицах измерения, ценах и суммах с учетом НДС. Договор предусматривает поставку товара "Братья Рим - Алмаз" марки "Домовая" толщиной 90.0 мм, весом 2.0 кг на штуку, общей стоимостью 20000.00 за 16 штук, с возможным увеличением до 40000.00 за 16 штук при изменении толщины на 2.0 мм.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва