МФУ HP Color LaserJet Pro M479fdn

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10332595
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа-интернат № 1 для обучения и реабилитации слепых» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Начальная цена	240 640,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	30.10.2026
Приём заявок до	30.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
МФУ HP Color LaserJet Pro M479fdn	2.0 шт	120 320,00 ₽	Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку копировально-множительной техники в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, после его доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТ. Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик и Поставщик согласовали процедуру взаимодействия в рамках УАИС «Бюджетный учет», включая электронный обмен документами, приемку товаров и услуг, а также порядок устранения недостатков и дефектов. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3, стороны контракта обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю за поставками товаров, их приемке и оплате, а также своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и своевременно поставить его, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставить товар с сопроводительной документацией, представлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Замена товара с недостатками осуществляется Поставщиком по требованию Заказчика. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта в зависимости от его стоимости. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также несоблюдение процедур выбора и вывоза товаров могут привести к расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон должно происходить в соответствии с гражданским законодательством РФ, а в одностороннем порядке — с соблюдением определенных требований. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка с обязательным письменным ответом в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание суммы и ее расчет, а также необходимость приложения подтверждающих документов. Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления в силу и исполнения Контракта, включая сроки и порядок изменения его условий. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно с соблюдением определенных условий получения. В случае В представленном фрагменте документа указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и предполагаемые для заполнения данные Поставщика. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется поставить одно многофункциональное устройство HP Color LaserJet Pro M479fdn по цене 120320 рублей за единицу с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →