44-ФЗТоварТранспорт и спецтехникаКемеровская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332498 |
|---|---|
| Заказчик | государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов" |
| Начальная цена | 41 160,00 ₽ |
| Регион | Кемеровская область |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Жидкое щелочное концентрированное моющее средство для посудомоечных машин МИГ-Е СИП № 1 | 100.0 Л; ДМ3 | 294,00 ₽ | Средства моющие |
| Жидкое ополаскивающее средство для посудомоечных машин МИГ-Е СИП | 40.0 Л; ДМ3 | 294,00 ₽ | Средства моющие |
Согласно договору № _, заключенному между ГБУ «Новокузнецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» и поставщиком, последний обязуется поставить моющее и ополаскивающее средство для посудомоечной машины в соответствии со спецификацией, а заказчик принимает товар и производит оплату в течение 30 дней с даты заключения договора. Согласно договору, поставка товара осуществляется по заявке заказчика с указанием объемов и сроков, а также адреса доставки. Цена договора, включая НДС, составляет определенную сумму, оплата производится в 100% размере по факту поставки в течение 10 рабочих дней, источником финансирования являются субсидии, а расчеты осуществляются в безналичном порядке в рублях РФ. Согласно договору, цена на товар является фиксированной на весь срок его действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Заказчик оплачивает все расходы, связанные с поставкой, а также обязаны быть уведомлены о любых изменениях реквизитов счета поставщика. Оплата считается выполненной с момента списания средств со счета заказчика. Товар должен соответствовать установленным требованиям и стандартам, а также сопровождаться необходимыми документами качества. Согласно условиям договора, гарантийный срок на товар не менее срока, установленного производителем, а при обнаружении дефектов в течение этого срока производится ремонт или замена товара за счет Поставщика. Поставка товара осуществляется силами Поставщика, а приемка товара производится Заказчиком в течение 20 рабочих дней с момента получения документа о приемке, с последующим подписанием сопроводительных документов при В случае обнаружения недостатков Товара, Заказчик отказывает от приемки и направляет Поставщику мотивированный отказ с требованием устранения несоответствий или замены Товара в установленные сроки. При недопоставке Товара составляется Акт о расхождениях, а Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество в течение трех календарных дней или с согласия Заказчика при следующей поставке. Возврат Товара осуществляется за счет Поставщика, который также компенсирует расходы Заказчика, связанные с возвратом Товара. Поставщик обязуется поставлять товар в надежной упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении, а также передавать товар с полным комплексом сопроводительной документации, и право собственности на товар переходит к заказчику после фактической передачи и подписания документа о приемке. Согласно условиям договора, обязательство поставщика по поставке товара считается исполненным с момента подписания акта приемки. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, контролировать ход поставки и проверять соответствие товара условиям договора, а также может отказаться от приемки несоответствующего товара. Заказчик обязан своевременно извещать поставщика о готовности принять товар и обеспечивать условия для его хранения. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товара в соответствии с установленными параметрами и требованиями качества, а также предоставить информацию о ходе исполнения обязательств по запросу заказчика. Поставщик имеет право требовать своевременного подписания товарной накладной и оплаты принятого товара. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ. За просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрена уплата пени в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ, а за другие случаи ненадлежащего исполнения — штрафы в размере 1000 рублей. В соответствии с условиями договора, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком ограничены ценой договора, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрены штрафы и пени в соответствии с законодательством РФ и условиями договора. Согласно условиям договора, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны. Заказчик вправе удерживать сумму неисполненных требований из платежей по договору, а Поставщик несет расходы за дополнительную проверку качества Товара в случае выявления отклонений. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в претензионном порядке в течение 10 рабочих дней, а при невозможности урегулирования — в Арбитражном суде Кемерово. Согласно условиям договора, заказчик имеет право удерживать суммы неустоек из платежей поставщику, а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения обязательств могут быть продлены на время действия этих обстоятельств. Согласно условиям договора, споры между сторонами разрешаются в порядке переговоров с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка, а в случае неурегулирования — в Арбитражном суде Кемеровской области. Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 30 декабря 2026 года, при этом его окончание не освобождает стороны от ответственности за нарушение обязательств. Расторжение договора возможно по соглашению сторон, решению суда или в случае одностороннего отказа в соответствии с гражданским законодательством. Согласно пунктам 10.3-10.7 договора, стороны могут расторгнуть его по соглашению с возвратом денежных средств и компенсацией расходов, а Заказчик вправе отказаться от исполнения договора односторонне после проведения экспертизы поставленного товара при выявлении нарушений условий договора. Согласно пунктам 11.1 и 11.2 договора, стороны обязуются соблюдать антикоррупционные требования, запрещая выплату или предложение выплат для получения неправомерных преимуществ и не допуская действий, квалифицируемых как коррупционные. При подозрении на нарушение, сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону о фактах, подтверждающих или указывающих на возможное нарушение. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются уведомлять друг друга о результатах рассмотрения уведомлений в письменной форме в течение 10 календарных дней и могут обращаться в компетентные органы при нарушении обязательств. Также стороны соглашаются о конфиденциальности условий договора и обязательствах по неразглашению конфиденциальной информации, а также о мерах по её защите. Согласно условиям договора, стороны обязуются предоставлять контролирующим и правоохранительным органам конфиденциальную информацию по запросу и уведомлять друг друга о получении таких запросов. Договор заключен в электронной форме с использованием усиленных электронных подписей и платформы для закупок, изменения и дополнения к нему оформляются дополнительными соглашениями, а документы, переданные факсимильно или электронно, имеют юридическую силу. Согласно представленному фрагменту, в договоре установлены условия о невозможности замены поставщика, за исключением случаев реорганизации, и о переходе прав и обязанностей заказчика к новому заказчику при его смене. Также предусмотрено обязательство сторон уведомлять друг друга о изменениях своих реквизитов и подтверждено, что приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Транспорт и спецтехника, Транспорт и спецтехника — Кемеровская область, Все закупки: Кемеровская область