ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку строительных товаров, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Контракту, при условии, что товар будет новым и выпущен после 2025 года, а поставка и сопутствующие услуги будут выполнены Поставщиком с последующим подтверждением приемки УКЭП. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Условия оплаты по контракту предусматривают его оплату в рублях РФ, без авансового платежа, с учетом всех сопутствующих расходов Поставщика, с фиксированной ценой на весь срок действия контракта, а оплата производится после фактической поставки товаров в безналичном порядке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и имеет право на поставку товара партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП в установленные сроки. Заказчик обязан провести приемку товаров и услуг, оценивая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обмениваются информацией о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков», с использованием УКЭП для подписи электронных документов. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки, предоставить исправленный комплект документации и повторно направить электронный Документ о приемке для оплаты поставленных товаров и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить документы и информацию о ходе исполнения Контракта. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком в рамках исполнения контракта, включая выбор способа проведения экспертизы результатов, уведомление о недостатках товаров и порядок действий при обнаружении несоответствий поставленным товарам условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Согласно условиям контракта, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и зависит от его стоимости, а также от характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в определенных случаях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта имеют право на одностороннее расторжение с соблюдением определенных условий и процедур, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью. В случае споров, Стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложения документов, а также порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта, включая сроки и порядок приемки товаров. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему могут заключаться в электронном виде и являются его неотъемлемой частью, вступая в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неполного выполнения обязательств Поставщиком, это служит основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивают получение такой подписи в аккредитованных центрах. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, указаны реквизиты и подписи сторон договора: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный комплекс «Мегаспорт» Департамента спорта города Москвы (Заказчик) и неполные данные Поставщика, включая адреса, контактную информацию и реквизиты Заказчика. Суммаризация: В представленном фрагменте содержится информация о закупке товаров, включая латунные прутки, реле и электрические устройства, с указанием их технических характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на различные электротехнические изделия, включая кабели, клеммные колодки и углы из меди, предназначенные для использования в электротехнике и электромонтажных работах. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержатся технические характеристики и цены на кабели и комплектующие, включая провод ПВС с медными жилами, ПВХ-пластикат изоляцией и кабеля с негорючей изоляцией, а также электронный терморегулирующий клапан Carel для систем отопления и кондиционирования. Электронный расширительный вентиль CAREL E3V45SWRC0 предназначен для регулирования подачи хладагента в испаритель, а также комплектующие к нему, включая биполярную катушку статора E3VSTA0200, датчик температуры NTC015WF00 и кабель SPKC005311. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится спецификация на заказ трансформатора BV Elektronik EI-14116 и припоя Castolin EcoBraz 38240F, включая их характеристики, количество и цены. ООО "Металлсервис" заказало 15 штук латунного прутка ЛС59-1 круглого сечения диаметром 1.0 мм, стоимостью 15000.00 рублей за штуку.

Похожие закупки

• Выполнение внестадийной работы по анализу режимов электроснабжения Амурского газоперерабатывающего завода и разработке мероприятий по устранению расхождения угл
  19 642 000,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ по среднему ремонту синхронного компенсатора СК-2 типа "КСВБО-100" ПС 400 кВ Выборгская для нужд филиала ПАО "Росс
  26 840 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Право заключения соглашения о проведении в дальнейшем среди победителей конкурентного предварительного отбора запросов цен на право заключения договоров на выпо
  — заявки до 20.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования в административном здании АПСЦ для филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация п
  571 000,00 ₽ заявки до 17.11.2026, Москва
• Поставка свинцово-кислотных аккумуляторов
  64 356,36 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• право заключения договора на выполнение средних ремонтов воздушных выключателей 35 - 500 кВ на объектах филиала ПАО "Россети" - МЭС Урала в 2027 - 2028 гг.
  51 263 791,59 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования технологического здания филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» рас
  1 092 000,00 ₽ заявки до 17.11.2026, Москва
• ОКПД2 27.11.43 Поставка комплектных трансформаторных подстанций для нужд ПАО «Камчатскэнерго» (Лот № 8500-ТПИР ОТМ-2027-КамчЭн)
  108 661 529,29 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва