44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332316 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы» |
| Начальная цена | 215 600,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Пурифайер Ecotronic V40-U4L Black | 4.0 шт | 53 900,00 ₽ | Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить пурифайеры в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, а также подписать документы о приемке после доставки товара. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, а оплата по контракту производится в рублях РФ с твердой ценой, не подлежащей изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом о контрактной системе. Оплата осуществляется без авансового платежа после фактической поставки товаров, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента подписания контракта. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны требования к маркировке упаковки, её сохранности при транспортировке, а также обязанности по уборке упаковки и представлению отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в случае выявления недостатков в поставках товаров, а также порядке уведомления и взаимодействия между сторонами. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством РФ и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. Для заказчика размер штрафа за аналогичные нарушения составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта, не превышающей или превышающей 3 млн рублей соответственно, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. Согласно пунктам 7.5-7.9 контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. В пункте 7.10 указано освобождение сторон от уплаты неустойки. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно условиям контракта, Заказчик может быть признан нарушившим обязательства в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки, невЫборки товаров и Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи претензий с приложением необходимых документов и порядок разрешения споров в арбитражном суде, а также условия вступления контракта в силу, сроки его исполнения и порядок изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны контракта используют электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в АИС и назначить ответственных за электронный документооборот. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Данный фрагмент содержит юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, участвующих в контракте, а также информацию о банковских реквизитах и сайте одной из сторон. Согласно спецификации, заказчик приобретает четыре пурифайера модели Ecotronic V40-U4L Black по цене 53900 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 215600 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва