Углерода диоксид медицинский, субстанция – газ медицинский сжиженный "КРИОГЕН" (баллон 50 дм3) 36 кг

44-ФЗТоварЛекарства и препаратыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10332300
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	159 712,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	30.10.2026
Приём заявок до	30.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Углерода диоксид медицинский, субстанция – газ медицинский сжиженный "КРИОГЕН" (баллон 50 дм3) 36 кг	80.0 шт	1 996,40 ₽	Диоксид углерода (газ углекислый)

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется поставлять сжиженный газ для нужд медицинского центра в Москве, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС в соответствии с законодательством. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в период с 01 ноября по 31 декабря 2026 года. Поставщик обязан согласовывать с Заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять досрочную поставку товаров, соответствующих качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке и вывозу за счет поставщика. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты, подтверждающие качество товара, а также подписанный УКЭП электронный документ о приемке в течение 20 рабочих дней. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, или же отклонить документы о приемке и отказаться от принятия товаров до устранения недостатков. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках и сроках их устранения передается Заказчиком через УАИС «Бюджетный учет», а в случае необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью Заказчика. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров, соответствующих качеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товара в соответствии с контрактными условиями. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок, соответствующий сроку основного изделия, и нести ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта. В соответствии с контрактом, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, а также порядок освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне поставщиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно условиям Контракта, его нарушение Поставщиком или Заказчиком может привести к расторжению договора. В частности, нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением Правительства РФ, а также неоднократные нарушения Заказчиком сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров Заказчиком в установленные сроки являются основаниями для одностороннего отказа от исполнения Контракта. Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке. Статья 8 регламентирует порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом Согласно представленному фрагменту, стороны контракта согласовали условия для осуществления поставки товаров в рамках претензионной работы, порядок регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, процедуру изменения и дополнения контракта, а также правила направления уведомлений между сторонами. Согласно контракту, стороны руководствуются законодательством РФ и обязаны зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) для описания товаров через АИС «Портал поставщиков», назначить ответственных лиц для электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов. Стороны признают равную юридическую силу электронных документов и бумажных. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать альтернативные информационные системы для документооборота, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и получать доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» безвозмездно. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные сторон, а также информация о месте поставки Товара и подписантах контракта. Согласно спецификации, заказан углерод диоксид медицинский в баллонах объемом 50 дм³, производитель "КРИОГЕН", с указанием характеристик, веса, давления, объема баллона, содержания чистоты и срока годности, всего 16 штук по цене 1996.40 руб. за штуку (включая НДС), общая сумма заказа составляет 159712.00 руб. (включая НДС).

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →