ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить хозяйственные товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, установленными в приложениях к договору. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта включает НДС или не облагается им в соответствии с законодательством. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, включая время, место и дату, а также обеспечить соответствие товаров техническим требованиям и возможную поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и уборку упаковки после доставки, а также предоставить Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные товары и услуги на соответствие требованиям контракта и оформляет электронный документ о приемке. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки. Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для предоставления разъяснений, информации об отказе или перечне недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при рассмотрении отчета об устранении недостатков товаров Заказчик может принять решение об их устранении Поставщиком, после чего товары принимаются и подписывается УКЭП электронный документ о приемке. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к выполнению определенных действий для подтверждения исполнения обязательств, включая представление документов и проведение приемки товаров, что является основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право на контроль за исполнением контракта и выбор способа экспертизы результатов, а также может требовать информации о ходе исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий договора, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также процедуры взаимодействия между заказчиком и поставщиком. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие требованиям. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и запретам, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если последняя не превышает установленного лимита. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, ограничив их суммой, равной цене контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регламентирует порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымание товаров. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, если претензия не отвечена в установленный срок, это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, денежная оценка требований и приложены подтверждающие документы. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств при условии проведения претензионной работы, а контракт подлежит регистрации заказчиком в Реестре. Согласно пункту 11.4 Контракта, его изменение и дополнение допускаются по соглашению сторон, оформляемые в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Статья 12 устанавливает правила уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Контракт предусматривает регистрацию сведений об его исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ, включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также соглашение на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Установлены особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, а также признает юридическую силу электронных документов. В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и подписи Сторон, а именно Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Государственный музей В. В. Маяковского», а также предусмотрено получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота безвозмездно. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон, условия поставки товаров, включая описание и характеристики туалетной бумаги "Papia" белого цвета, упаковки и ценообразования. В представленном фрагменте указаны детали заказа на товары: бумажные полотенца Luscan 2-слойные белые в количестве 8 рулонов и освежитель воздуха Synergetic Миндаль и Цветочная ароматическая отдушка в количестве 16 единиц. Общая сумма заказа составляет 3112 руб. с НДС и 2333.76 руб. без НДС.

Похожие закупки

• ПОСТАВКА ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ
  1 011 155,67 ₽ заявки до 08.11.2026, Москва
• Оказание услуг по тиражированию, ламинированию, переплёту и обработке материалов префектуры Центрального административного округа города Москвы
  11 940 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Автоматизация кассовых операций ООО «ТД «МЕРСИ»
  3 803 266,66 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕБЕЛИ ДЕРЕВЯННАЯ
  5 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка боксов биологической безопасности и ламинарных шкафов (боксов) для ФГБУ «ВНИИЗЖ
  24 038 000,00 ₽ заявки до 04.11.2026, Москва
• Поставка бумаги для офисной техники
  87 347,12 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по утилизации мебели (рамочный договор)
  12 302,50 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка оборудования квантовой сети
  49 616 851,60 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва