ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Школа № 109" и поставщик обязуются поставлять канцелярские товары для нужд школы в 2026 году в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается или облагается по ставке, указанной в контракте. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров. Поставщик обязан предоставить Заказчику документы о приемке товаров и услуг, а в случае отказа от принятия из-за выявленных недостатков — устранить их в установленные сроки за свой счет. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием сроков их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров, а также представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами. Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В документе установлены размеры вознаграждения, штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта. Согласно условиям контракта, стороны обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это рассматривается как признание требований. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она подлежит оценке. Для подтверждения требований к претензии прилагаются соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 24 рабочих дня, приемка товаров возможна после истечения этого срока. Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме с возможностью использования электронных средств связи, а также действующее законодательство РФ применяется к вопросам, не урегулированным контрактом. Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и электронного взаимодействия сторон через специализированные системы. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для обмена электронными документами, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» безвозмездно для осуществления электронного документооборота. Также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБОУ Школа № 109, в то время как реквизиты Поставщика не предоставлены. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты организации и перечислены товары с их характеристиками, включая карандаши BRAUBERG "MIX", чистящую жидкость для экранов мониторов и металлические пружины для переплета. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержится информация о различных офисных товарах, включая металлические скоросшиватели, папки с пружинным механизмом и внутренним карманом, а также ватманы различных форматов и плотности, предназначенные для чертежей и печати. Краткая суммаризация предоставленных данных Сводка: В документе перечислены товары для рисования и канцелярские принадлежности, включая бумагу для акварели, краски и клей ПВА, а также указана информация о производителях и ценообразовании. Общество с ограниченной ответственностью "СБИ" осуществляет закупку канцелярских товаров, включая папки для черчения, скобы для степлера и блоки для записей, у компании САМСОН-ОПТ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте содержатся описания различных видов офисной бумаги и канцелярских товаров, включая цветную бумагу для офисной техники и шариковую ручку с масляными чернилами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне продукции компании "САМСОН-ОПТ" содержатся различные канцелярские товары, включая игольчатые и скошенные текстовыделители, корректирующие ленты и шариковые ручки, упакованные в блистеры и картонные коробки, предназначенные для офисного использования. Компания "Офисмаг" и "Самсон-Опт" предлагают различные виды офисных товаров, включая адресные папки и бумагу для рисования, а также набор фломастеров "АКАДЕМИЯ" от Brauberg. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте содержится информация о различных типах маркеров для письма и разметки, включая маркеры-краски Brauberg Professional Plus с чернилами на нитро-основе, а также детские ножницы Deli Explora с универсальным дизайном и розовым тупоконечным лезвием. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном списке товаров указаны характеристики детских ножниц Deli Explora 135 мм, емкости для воды стакана-непроливайки от ООО "Издательский Дом Проф-Пресс" и карандашей цветных Kores Kromas 12 цветов трехгранной формы. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены товары для письма и рисования, включая гелевую ручку STAFF, набор карандашей Koh-I-Noor и наборы красок "Белые ночи" и гуашь "Мастер-класс" от Невской палитры, с указанием их характеристик и цен. Спецификация товаров включает ручку шариковую масляную PENSAN "My-Tech" синего цвета и карандаш чернографитный твердости HB, с указанием производителя, модели, характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Выбор поставщиков торговой и офисной мебели для магазинов ТС Пятерочка
  — заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»
  3 476 500,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ
  19 500,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники для нужд Департамента образования и науки города Москвы (среди СМП и СОНО)
  8 580 878,83 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
  398 214,20 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Закупка работ по переходу с 1С:Предприятие 7.7 на 1С:Предприятие 8
  33 580 749,69 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• Картридж для струйных печатающих устройств, картридж для электрографических печатающих устройств
  51 939,72 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Бумага для плоттеров, бумага для офисной техники, бумага писчая
  77 847,10 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва