44-ФЗУслугаИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331814 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 64 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 288 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги по предоставлению доступа к программному продукту, усл. ед | 12.0 усл. ед | 24 000,00 ₽ | Системы операционные на электронном носителе |
Согласно договору, Исполнитель обязуется предоставить Заказчику неисключительное право использования и сопровождение программы для ЭВМ на платформе Ruffe.tech, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги по разработке грамм для ЭВМ на платформе Ruffe.tech в соответствии с Техническим заданием, а также согласованной ценой контракта, включая НДС или без него в зависимости от условий законодательства РФ. Согласно условиям контракта, оплата услуг производится ежемесячно после их фактического оказания без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, с последующим перечислением средств на расчетный счет исполнителя в течение семи рабочих дней. Согласно условиям Контракта, Заказчик производит оплату за услуги после их оказания и приемки, с учетом возможной неустойки, а Исполнитель обязан представить отчетную документацию в установленные сроки для последующего подтверждения выполнения обязательств. Заказчик осуществляет приемку услуг, предоставляя обратную связь через УАИС «Бюджетный учет», а Исполнитель обязан устранять выявленные недостатки в установленные сроки. Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по оказанным услугам или устранить выявленные недостатки и направить исправленную документацию. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Исполнителя, получения отчетной документации, запроса информации о ходе услуг с ответом в течение 5 рабочих дней. Согласно пунктам 5.1.5-5.1.6 и 5.2.1-5.2.3, Заказчик и Исполнитель обязаны и имеют право на обмен информацией о недостатках услуг и их объеме, а также на своевременное принятие и оплату услуг и предоставление разъяснений при выявлении несоответствий. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги в соответствии с техническим заданием, привлекая соисполнителей при необходимости и неся ответственность за их работу, а также предоставлять отчетную документацию и обеспечивать качество услуг в соответствии с требованиями безопасности и сертификации. Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства РФ, устранять выявленные недостатки, приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств и предоставлять документы, подтверждающие соответствие лицензионным требованиям, а также информировать Заказчика об изменении своего местонахождения. Исполнитель обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, и обеспечивать её защиту в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель обязуется соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, и гарантирует качество услуг в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок с возможностью продления в случае обнаружения недостатков. Согласно условиям договора, исполнитель несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг в виде неустойки, возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика, и обязан предоставлять полную и достоверную информацию об услугах, а также повторно оказывать услуги при их ненадлежащем исполнении. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком (исполнителем) определяется в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от её размера, не учитывая просрочку исполнения обязательств заказчиком. В документе установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации и фактически исполненных обязательств. Согласно Контракту, стороны освобождены от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполного оказания услуг или завышения их стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае оказания услуг ненадлежащего качества или неоднократного нарушения сроков и объемов услуг. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия, при которых может быть признано нарушение условий контракта Исполнителем, включая несоблюдение сроков и некачественное оказание услуг, а также основания для расторжения контракта по инициативе Исполнителя в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия для расторжения контракта в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки услуг, невыполнения им своих обязательств, а также порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 10 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах. Согласно статье 11 Контракта, стороны обязуются решать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны предпринять меры к урегулированию спора в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов сторон и рассмотрена в течение 7 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В статьях 11.3.4-11.3.5 и 13.1 (фрагмент) регламентируются порядок предъявления претензий и их рассмотрение, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Согласно условиям контракта, письменные уведомления могут направляться различными способами, включая почту, курьерскую доставку, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае Исполнитель обязан назначить уполномоченных должностных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документооборота, признавая их юридическую силу равной бумажным документам. Согласно пунктам 14.1 и 14.5, стороны договора освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют бесплатный доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота. Данный фрагмент представляет собой форму для заполнения реквизитов организации и образец сметы с указанием порядка расчета итоговой стоимости услуг с учетом НДС. Указанные товары освобождаются от налогообложения НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва