ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку товаров для студии керамики в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать международным стандартам и ГОСТ, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска, гарантийного срока службы и обеспечение сохранности товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, в соответствии с законодательством РФ. Заказчик в течение 5 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, или отказаться от принятия в случае обнаружения недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует и направляет Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан в установленные сроки предоставить разъяснения или устранить дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и процедур приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также предусмотрена замена товара при обнаружении недостатков. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки. В соответствии с контрактом, за нарушение гарантийных обязательств, неисполнение обязательств сторонами и просрочку исполнения предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их размер ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Фрагмент документа описывает условия для расторжения контракта, включая нарушение Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, и основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с установленными правилами и законодательством, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. В случае возникновения споров, предусмотрен порядок их урегулирования через переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы, с оформлением достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений. Стороны обязаны отвечать на претензии в письменной форме в течение 15 календарных дней, при этом Согласно представленному фрагменту, контракт подразумевает регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ и возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласовывают использование электронного взаимодействия через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также подтверждают готовность к проверкам со стороны органов власти и государственного контроля. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать спецификацию товара (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта безвозмездно. В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Заказчика, а также указаны пустые поля для реквизитов Поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены гипсовые формы для литья керамических изделий, предназначенные для декорирования и обжига при высоких температурах, а также керамическая масса и синтетическая кисть для нанесения глазури. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся описания различных товаров для керамики, включая кисти, глазури и их характеристики, а также цены и условия использования. Компания ООО "Лаборатория керамики" предлагает ряд глазурей для декорирования керамических изделий, включая алую водную суспензию S-0130-22 с рекомендуемой температурой обжига 1180-1250 °C и голубую блестящую глазурь S-2119-11 для обжига при 900-1150 °C. Компания ООО "Лаборатория керамики" предлагает ряд глазурей для декорирования керамических изделий, включая суспензии и жидкости, с указанием рекомендуемых температур обжига, возрастных групп и сроков годности. Компания ООО "Лаборатория керамики" предлагает следующие товары для работы с керамикой: фарфор белый непрозрачный рекомендуемой температуры обжига 1040-1210°C, бельтинг для работы с глиной шириной 100 см и ручной поршневой шприц для глины с насадками, предназначенный для моделирования и получения нитей или жгутов различного сечения. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлена спецификация товаров для керамического производства, включая глазурь для декорирования и оборудование для обжига, с указанием характеристик, производителя, количества, единицы измерения, цены и общей суммы с учетом НДС. ООО "Керамика Гжели" предлагает декоративную фигурку "Колокольчик" в классическом стиле, размером 95 мм в высоту и 80 мм в диаметре, стоимостью 775 рублей за штуку.

Похожие закупки

• Выбор поставщиков торговой и офисной мебели для магазинов ТС Пятерочка
  — заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»
  3 476 500,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ
  19 500,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники для нужд Департамента образования и науки города Москвы (среди СМП и СОНО)
  8 580 878,83 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
  398 214,20 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Закупка работ по переходу с 1С:Предприятие 7.7 на 1С:Предприятие 8
  33 580 749,69 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• Картридж для струйных печатающих устройств, картридж для электрографических печатающих устройств
  51 939,72 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Бумага для плоттеров, бумага для офисной техники, бумага писчая
  77 847,10 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва