44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331756 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 29 126,16 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Лента чековая из термобумаги Комус 57 мм намотка 40 м диаметр 52 мм втулка 12 мм (10 штук в упаковке, 487533) | 36.0 упак | 809,06 ₽ | Бумага для аппаратов и приборов |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку чековой ленты в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и города Москвы. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания соответствующих документов и счетов-фактур. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение двух рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы. Маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и изготовителе, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и услуги и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о необходимости предоставления разъяснений, мотивированном отказе от принятия или устранении дефектов. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно контракту, стороны обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также имеют права на требование подписания документов и представление разъяснений при выявлении несоответствий. Поставщик обязан предоставить товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Заказчик должен подтвердить соответствие товаров требованиям контракта и может запрашивать разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные информационные и организационные обязательства, а также соблюдать требования законодательства и условий контракта, включая гарантии качества товара. Поставщик обязуется заменить товар с аналогичным гарантийным сроком при обнаружении недостатков в период гарантии и несет ответственность за качество товара, его безопасность и соответствие законодательству РФ, а также за возмещение вреда и убытков, возникших в связи с его использованием. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ, включая установление размера штрафа в процентах от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата неустойки в виде пени, штрафа, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара В представленном фрагменте изложены условия для расторжения контракта, включая нарушение Поставщиком запрета, установленного постановлением правительства РФ, и основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Заказчика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты поставленных товаров Согласно условиям контракта, его расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными статьями Закона о контрактной системе. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны направлять письменные претензии с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, на которые должен быть дан ответ в течение 15 календарных дней. В случае невыполнения обязательств и Согласно представленному фрагменту, контракт должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению Сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления Сторон по контракту направляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. Согласно представленному фрагменту, стороны руководствуются законодательством РФ и нормативными актами Москвы, а также обязаны соблюдать процедуры регистрации и электронного взаимодействия при исполнении контракта. Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для создания и оформления электронных документов, включая описание продукции и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, приравниваемой к бумажным документам. Согласно статье, электронный документооборот между сторонами осуществляется без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно. В статье 14 приведены адреса и реквизиты Заказчика, а данные о Поставщике не полностью указаны. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты сторон, условия поставки и спецификация товара, включая наименование, характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и итоговую сумму с учетом НДС для чековой ленты из термобумаги. Общество с ограниченной ответственностью "Комус" предлагает чековая лента "Комус 57 мм" в упаковке из 10 втулок по цене 809.06 рублей за упаковку, с общей стоимостью заказа 16 упаковок, составляющей 29126.16 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва