44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331750 |
|---|---|
| Заказчик | управа района Теплый Стан города Москвы |
| Начальная цена | 35 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Набор руководителя настольный канцелярский КННР-5 | 1.0 шт | 35 000,00 ₽ | Изделия прочие из дерева |
Согласно Государственному контракту № _ от г. Москвы, управа района Теплый Стан города Москвы и Поставщик обязуются поставлять канцелярский настольный набор руководителя для нужд управы в 2026 году на основании результатов конкурсной процедуры и технического задания. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, который включает техническое задание и спецификацию. Поставка нового товара осуществляется силами Поставщика с доставкой и подписанием документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется заказчиком после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно пункту 6 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ, Заказчик обязан согласовывать новые условия контракта, включая цену, сроки и количество товара, при уменьшении лимитов бюджетных обязательств. Статьи 3 и 4 контракта регламентируют сроки и условия поставки товаров, порядок их приемки, а также требования к качеству и техническим характеристикам поставляемой продукции. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и производить уборку упаковки в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов, включая сертификаты и декларации о соответствии, а также электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть полученные товары и услуги на соответствие количеству, качеству и другим требованиям, после чего направляет Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или уведомление об отказе с указанием причин и сроков устранения выявленных недостатков. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и уведомить Поставщика о выявленных недостатках для их устранения в установленные сроки. Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика информации о разъяснениях или отказе от принятия товаров, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки, после чего повторно направить Документ о приемке. Подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика при выявлении несоответствий условиям Контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение 2 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков, неся за них ответственность перед Заказчиком. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения. Согласно статье 6 Контракта, поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, обязуется устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик имеет право на его замену, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки в случае нарушения этих требований. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и конкретными правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в определенных случаях. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами варьируется в зависимости от цены контракта и характера нарушения, а пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки. Согласно условиям контракта, стороны обязаны выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно статье 7.13 Контракта, Заказчик вправе предъявлять фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, предусматривая его расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе Заказчика в случае нарушения поставщиком условий Контракта, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения со стороны поставщика и заказчика, а также специфические требования к участникам котировочной сессии и экспертизы товаров. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для отказа от оплаты товаров, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта согласовали условия об обстоятельствах непреодолимой силы, предусмотрев их уведомление и продление сроков исполнения обязательств в случае их возникновения. Согласно пунктам 10.1-10.3.4, в случае возникновения споров, связанных с исполнением контракта, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с обязательным письменным ответом в течение 15 календарных дней и возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы в случае неурегулирования. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к быстрому и объективному урегулированию споров через Арбитражный суд Москвы, а также к соблюдению срока исполнения контракта в 37 рабочих дней с момента его заключения. Согласно статье 14 Контракта, уведомления могут направляться различными способами, включая факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения. Статья 12.2 указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и при необходимости создавать её, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Стороны договора согласовали порядок использования электронных документов и электронной подписи, признав их равную юридическую силу с бумажными документами, и установили правила электронного документооборота. В представленном фрагменте содержится информация о реквизитах сторон договора, включая банковские реквизиты и контактные данные. Согласно представленным данным, производитель ИП Детинкин С.И. предлагает набор руководителя настольный канцелярский КННР-5, включающий в себя различные аксессуары для офисной работы, с ценой за единицу в размере 35000 рублей (включая НДС). Общая сумма заказа составляет 35000 рублей (включая НДС) за один набор, содержащий 7 предметов.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва