44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331748 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 31 799,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Печать треугольная на автоматической оснастке Colop Printer T45, 45х45х45 мм | 14.0 шт | 1 803,00 ₽ | Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия |
| Штамп на автоматической оснастке Printer C40 | 7.0 шт | 848,00 ₽ | Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия |
| Оснастка для печати круглая Colop Printer R40 40 мм с крышкой синяя | 1.0 шт | 621,00 ₽ | Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные изделия |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке печатей и штампов для нужд филиала учреждения в 2026 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, а также подписать усиленными квалифицированными электронными подписями Документ о приемке после доставки товара и оказания сопутствующих услуг. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в установленные сроки, а также Поставщик обязан предоставить Заказчику комплект отчетных документов и электронный Документ о приемке, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным пунктам, УАИС "Бюджетный учет" используется для подписания и направления документов Поставщику, а также предусмотрены процедуры для устранения недостатков товаров и предоставления разъяснений в случае их выявления Заказчиком. Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при несоответствии поставок условиям Контракта. В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары в соответствии с Контрактом и рассматривать вопрос о продолжении поставок при их приостановлении. В пункте 5.3.1 Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров Заказчиком. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик гарантирует качество комплектующего изделия, соответствующее требованиям безопасности и стандартам, и несет ответственность за вред здоровью и имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Поставщик отвечает за недостатки товара, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим этому моменту. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может достигать 10 или 5 процентов от цены контракта в случае просрочки исполнения обязательств со стороны исполнителя или заказчика соответственно их стоимости. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения условий контракта предусмотрены штрафы и пени, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии уважительных причин. Статья 8 регулирует порядок расторжения контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, предусмотрены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты поставленных товаров Стороны договора обязаны отвечать на предложения о расторжении контракта в письменной форме в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий и уведомлении второй стороны. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статьям 9 и 10 договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования — передать спор на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после соблюдения претензионного порядка. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ и изменение путем подписания дополнительных соглашений являются обязательными процедурами, а уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных правил. Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить ряд обязательств, включая регистрацию исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование приложений № 1 и № 4 к контракту. Также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением документов о приемке. Согласно пунктам 13.2-13.4, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных контрактом. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон, заключающих контракт, а также предусмотрено бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков». СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о спецификации товаров, включая описание и ценообразование для круглой оснастки Colop Printer R40 и штампа на автоматической оснастке Printer C40, производителя COLOP Stempelerzeugung Skopek GmbH. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен каталог продукции компании Skopek GmbH, включающий автоматические штампы модели COLOP C40, упакованные в бумагу, с указанием цены за штуку в размере 5936.00 евро за 16 штук.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва