44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331745 |
|---|---|
| Заказчик | Департамент финансов города Москвы |
| Начальная цена | 2 860,74 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бумага широкоформатная рулон для плоттера, 914 мм х 45 м х втулка 50,8 мм, 90 г/м2, белизна CIE 146%, BRAUBERG, 110450 | 2.0 шт | 1 430,37 ₽ | Бумага для аппаратов и приборов |
Согласно Государственному Контракту № _, Департамент финансов города Москвы и компания _ заключили соглашение на поставку бумаги для плоттера в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а Поставщик обеспечивает доставку и сопутствующие услуги. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством РФ. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, а цена контракта, включающая все расходы Поставщика, является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится в рублях РФ без авансового платежа, в безналичном порядке после фактической поставки товаров и подтверждения их приемки с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки, ее основания и порядок расчета, а также итоговую сумму платежа. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может произвести оплату с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством. Установлены сроки и условия поставки Товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также обеспечивать сохранность товаров и уборку упаковки. Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в течение 10 рабочих дней после получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного Документа о приемке и сопутствующих документов, а затем направить Поставщику свой подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомление об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. Согласно пунктам 4.11-4.14, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта и уведомить Поставщика о выявленных недостатках и сроках их устранения. После устранения недостатков и подтверждения их Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения относительно поставляемых товаров и услуг или устранить выявленные дефекты и недостатки. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком в соответствии с условиями Контракта. Заказчик обязан контролировать исполнение обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе выполнения работ, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также сообщать о выявленных недостатках в поставках в установленные сроки. Согласно условиям контракта, поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Статья 6 Контракта регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, порядок устранения недостатков и замены товаров в случае их обнаружения в период гарантии. Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия на новое устанавливается аналогичный гарантийный срок. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком, а за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки. В документе установлены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы в зависимости от его стоимости. Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения условий контракта предусмотрены штрафы и пени, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований, таких как поставка товаров ненадлежащего качества, некомплектность, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара Поставщик может отказаться от контракта в случае нарушения Заказчиком установленных правил или условий, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и непредставление отгрузочной разнарядки. Согласно условиям контракта, предусмотрены порядки расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям Контракта, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней, что влечет продление сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны стремиться к их урегулированию через переговоры и оформлению достигнутых договоренностей в виде дополнительных соглашений. Стороны договора обязались решать возникающие споры в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и должен быть исполнен сторонами до 31 декабря текущего года. Согласно пунктам 11.2-11.4 Контракта, приемка товаров возможна после претензионной работы заказчика, контракт должен быть зарегистрирован в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. В статье 12.1 указаны способы и порядок направления уведомлений сторон. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются руководствоваться действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом, а также обязаны использовать электронное взаимодействие через определенные системы для обмена документами и информацией. Поставщик обязан создать стандартный торговый элемент (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для описания товаров, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе, равной бумажным документам. Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам контракта бесплатно. В статье 14 указаны адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Департамент финансов города Москвы и неполные данные поставщика. Согласно представленному фрагменту, в документе указаны реквизиты сторон контракта и спецификация товара, в частности, бумага для плоттера с определёнными характеристиками и количеством. Суммаризация: Указаны характеристики и стоимость рулона бумаги для плоттера марки BRAUBERG, весом 90 г/м2 и белизной CIE 146%, с указанием цены за штуку и количество в упаковке.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва