ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке товаров для творчества в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с соблюдением требований технического задания и спецификаций. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, маркировка должна содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен провести приемку товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отклонить электронный документ о приемке с указанием недостатков и сроков их устранения, либо предоставить разъяснения относительно товаров и услуг. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия, включая предоставление документации и подписание электронного документа о приемке, что является основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров и документов о приемке соответственно. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров надлежащего качества, количества и ассортимента, а также своевременно предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие российскому законодательству. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также он гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и устраняет недостатки в течение гарантийного срока за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки товара в случае Указанный фрагмент определяет порядок расчета штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, в зависимости от цены контракта и стороны, допустившей нарушение. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрен возврат излишне уплаченных средств при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплектации товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта, подтвержденных экспертизой, а также при одностороннем отказе от исполнения Контракта по инициативе Поставщика или Заказчика в случае неоднократных нарушений сроков оплат. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия для расторжения контракта в одностороннем порядке, включая виновные действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и требования к одностороннему расторжению в соответствии с законодательством. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы требований и приложением необходимых документов, а также возможность разрешения споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания и предполагает возможность изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно спецификации, поставщик согласен на проверки органов власти и государственного контроля, а также обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен электронными документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детско-юношеский центр «Виктория» предоставляет свои контактные данные, включая юридический и фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, а также реквизиты для осуществления финансовых операций. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены товары и их характеристики, включая клей "Момент Кристалл" прозрачный 30 мл, стержни клеевые Gigant G-847 и клеевой пистолет PROconnect, а также теплоизоляционная плита Пеноплекс 200 мм, с указанием цен и количества. Согласно представленной таблице, заказаны следующие товары: малярная клейкая лента KRAFT шириной 48 мм и длиной 50 м в количестве одной штуки по цене 185 руб. за штуку (включая НДС), а также клей канцелярский ПВА объемом 500 мл марки LAIMA в количестве двух штук по цене 500 руб. за штуку (включая НДС). Общая сумма заказа составляет 16000 руб. (включая НДС).

Похожие закупки

• Поставка компьютерной техники для нужд филиала ППК «Роскадастр» ЦИТ «Роскадастр-Инфотех»
  3 476 500,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ
  19 500,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники для нужд Департамента образования и науки города Москвы (среди СМП и СОНО)
  8 580 878,83 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)
  398 214,20 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Закупка работ по переходу с 1С:Предприятие 7.7 на 1С:Предприятие 8
  33 580 749,69 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• Картридж для струйных печатающих устройств, картридж для электрографических печатающих устройств
  51 939,72 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Бумага для плоттеров, бумага для офисной техники, бумага писчая
  77 847,10 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка монитора у постели больного многопараметрический
  925 654,67 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва