44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331672 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 61 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Аппарат контрольно-кассовый АТОЛ FPrint-22ПТК с фискальным накопителем ФН-1.2, регистрация в ФНС, электронный ключ ОФД 15 мес. | 1.0 компл | 61 000,00 ₽ | Аппараты контрольно-кассовые |
Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить контрольно-кассовый аппарат в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара и удаляться силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить выявленные дефекты в установленные сроки после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и их права в отношении поставки товаров, а также порядок уведомления о недостатках и приостановления поставки. Поставщик обязуется поставлять товары определенного количества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачивать за них, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в установленные сроки, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017. В пунктах 6.6-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и предоставление информации о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно указанному фрагменту, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом цены контракта и его объема. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрена ответственность в виде возврата излишне уплаченных средств и неустойки, не освобождающей от исполнения обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплекта товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Пункты 8.1.2.1 и далее не представлены полностью, но предполагается, что они касаются оснований для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая нарушения со стороны заказчика. Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также в случае невЫборки товаров. Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий, требования к их оформлению и порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Также устанавливается порядок вступления контракта в силу, сроки его исполнения, правила приемки товаров и условия изменения контракта. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик согласен на проведение проверок в отношении соблюдения условий предоставления субсидии и обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с Заказчиком, включая обмен документами и информацией, а также создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого Департамента здравоохранения города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны заключают контракт на поставку контрольно-кассовой машины АТОЛ FPrint-22ПТК с фискальным накопителем ФН-1.2, с указанием технических характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения и цены за единицу товара, включая НДС, а также срок действия ключа фискального признака и спецификации поставки.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва