ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить поставку зимних курток в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании соответствующих документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, приемка документов в электронной форме осуществляется в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного Документа о приемке с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенные реквизиты, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать его маркировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты приемки товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров и своевременному обмену информацией о выявленных недостатках и условиях поставки. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта, а также гарантировать качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Замена товара с недостатками осуществляется Поставщиком по требованию Заказчика. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены контракта в зависимости от его стоимости. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Пункт 8.1.2.1 не содержит информации для суммаризации. Согласно условиям контракта, неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также другие действия Заказчика могут привести к расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются правила подачи претензий, их содержание и приложения, а также порядок разрешения споров в арбитражном суде. Устанавливается срок действия контракта до 25.12.2026, условия приемки товаров, требование регистрации контракта в ЕАИСТ и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно Контракту, Поставщик обязуется сотрудничать с органами власти и государственным контролем, а также использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия и приемки товаров, включая создание стандартных товарных единиц в случае их Стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в рамках АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают безвозмездный доступ к системе для исполнения контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр содействия семейному воспитанию «Радуга», включая ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены характеристики и цены на зимние куртки различных размеров и моделей, предназначенные для детей и взрослых, с указанием типа ткани, утеплителя, наличия водонепроницаемого покрытия и других параметров. Компания ООО "Вайт Текстиль Групп" предлагает мужские зимние куртки WinterStyle в размерах XL и XXL, выполненные из смесовой ткани с полиэстером, утеплителем синтепон и внешними карманами, с застежкой-молнией полуавтоматического типа и черного цвета. Компания ООО "РОДОС" предлагает зимние куртки для девочек различных размеров, выполненные из 100% полиэстера с мембранной тканью, искусственным утеплителем и водонепроницаемым покрытием, застегивающимися на молнию. Компания ООО "Вайт Текстиль Групп" предлагает зимние куртки WinterStyle с капюшоном, предназначенные для девочек, выполненные из 100% полиэстера с полиэстеровым утеплителем и молнией в качестве вида застежки. Согласно предоставленному тексту, компания "Вайт Текстиль Групп" предлагает к поставке зимние куртки WinterStyle различных размеров и ростов, предназначенные для девочек, выполненные из полиэстера с молнией в качестве застежки и утеплителем из полиэстера, стоимостью от 4500 до 27000 рублей за единицу в зависимости от характеристик. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены данные о двух зимних куртках для мальчика: первая с размером 28, ростом 116 см, мембранной тканью, водонепроницаемым покрытием и искусственным утеплителем, стоимостью 4500 рублей за штуку; вторая с размером 30, ростом 122 см, также с мембранной тканью и искусственным утеплителем, цена за штуку 9000 рублей, доступно 16 единиц.

Похожие закупки

• Поставка перчаток
  53 710,11 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты (краги, маски) для проведения пробного демонстрационного экзамена для нужд ГБПОУ "МКАГ"
  2 969 937,70 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка перчаток
  1 498 667,50 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка перчаток для нужд ФГБУ" НМХЦ им. Н.И.Пирогова" Минздрава России
  21 450,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Оказание услуг по химчистке и стирке
  270 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка перчаток виниловых неопудренных для отделений больницы для ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
  163 970,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Краги "Унивелд"
  8 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты кожи рук для нужд ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России
  122 797,20 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва