44-ФЗТоварСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331630 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Производственно-технический центр пожарной и аварийно-спасательной техники» |
| Начальная цена | 128 860,02 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Подставка передвижная монтажная MEGAL 050202 (тип 2) 2 ступени, 680х660х640мм. | 2.0 шт | 23 066,67 ₽ | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
| Подставка монтажная MEGAL 050203 (тип 2) 3 ступени , 750х400х600мм. | 2.0 шт | 29 100,00 ₽ | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
| Gigant Алюминиевая стремянка AS 110 | 2.0 шт | 12 263,33 ₽ | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
| Алюминиевая стремянка Gigant AS 107 | 2.0 шт | 0,01 ₽ | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке монтажных подставок и стремянок алюминиевых, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в соответствии с результатами котировочной сессии и техническим заданием. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и условиям контракта, а поставка нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года осуществляется силами и за счет Поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Источником финансирования являются субсидии из бюджета города Москвы. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам упаковки и содержать определенные реквизиты, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, а в случае отказа от принятия — отклонять электронный документ о приемке. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик проводит экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен в УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику. В случае принятия решения о необходимости устранения недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. При получении запроса на разъяснения или информации об отказе в приемке или дефектах, Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать процедуру приемки товаров и документов, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров, информированию о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате поставок, а также по рассмотрению вопросов о продолжении поставок в случае их приостановления. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, заменять недобросовестных субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок на товары. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в товаре за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать требования качества и безопасности, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и условиями контракта. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлен порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с процентной ставкой штрафа, зависящей от цены контракта и его исполнения одной из сторон. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства и исполнять обязательства даже после уплаты неустойки. В статье 8 описан порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров. Расторжение по соглашению сторон должно происходить в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок регламентируется определенными статьями закона. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 договора, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и претензионного порядка с последующим оформлением дополнительных соглашений и письменными ответами в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий, требующих денежной оценки, они должны быть обоснованно расчеты и подтверждены документами, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 25 декабря 2026 года, при этом возможна приемка товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон через подписание дополнительных соглашений. Стороны договорились о порядке направления уведомлений и руководстве действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом, а также о необходимости полного выполнения обязательств поставщиком для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товара через АИС «Портал поставщиков», а Поставщик должен назначить ответственных за электронный документооборот и обеспечить получение УКЭП для работы в системе. Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признав равную юридическую силу электронных и бумажных документов, а также об Данный фрагмент содержит юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты организации, а также информацию о банковских реквизитах и сайте организации. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация двух моделей алюминиевых стремянок Gigant AS 110 и Gigant AS 107, включая их характеристики, такие как вес, высота площадки, количество ступеней и максимальная нагрузка, а также указана информация о производителе и размеры в сложенном виде. Согласно представленным данным, заказаны две подставки для монтажных работ: модель MEGAL 050202 с двумя ступенями и весом 8.1 кг, стоимостью 46133.34 руб. с НДС, и модель MEGAL 050203 с тремя ступенями и стоимостью 58200.00 руб. с НДС за штуку. Общая сумма заказа составляет 16 единиц.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва