44-ФЗТоварЛес и деревообработкаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331604 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Москвы «Дом детского творчества на Таганке» |
| Начальная цена | 6 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Лак акриловый KUDO матовый 520гр, прозрачный | 5.0 шт | 400,00 ₽ | Материалы лакокрасочные на основе полимеров |
| Фанера ФК шлифованная "Wood lion" сорт 2/2, размер А3, 6 мм, 5 листов | 3.0 упак | 1 500,00 ₽ | Фанера общего назначения |
Согласно договору, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставлять строительные товары в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта включает НДС и определена в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, на основании электронного документа, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием до 13.11.2026, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке и с улучшенными характеристиками при условии внесения изменений в контракт. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и обеспечить сохранность товара при транспортировке, а также организовать уборку и вывоз упаковки в установленные сроки. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может направить Поставщику информацию о разъяснениях, мотивированном отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик согласовывают процедуру приемки товаров и услуг через АИС «Портал поставщиков», включая электронную подпись УКЭП и предоставление разъяснений или устранение дефектов в установленные сроки. Согласно условиям контракта, подписанный обеими сторонами УКЭП электронный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, включая проверки со стороны контрольных органов и обязательства по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие законодательству РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактными условиями. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок и нести ответственность за вред и убытки, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно статье 7, стороны Контракта могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае, если поставщик допускает неоднократные нарушения, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, просрочку поставок, отказ от передачи товара, невыполнение обязательств по страхованию, несоответствие требованиям технического задания или победителя котировочной сессии, а также подтвержденные экспертизой нарушения условий контракта и несоблюдение запретов, установленных законодательством. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о сохранении национального режима при закупках для государственных нужд и перечисляет основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно при соблюдении определенных требований законодательства и может быть оформлено в виде решения, направляемого второй стороне. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно указанному фрагменту, стороны могут изменять и дополнять контракт путем подписания дополнительных соглашений в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условиям, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно тексту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Также предусмотрено использование электронного взаимодействия с применением УКЭП и обмен информацией через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. В представленном фрагменте документа содержатся положения о возможности наличия документа на бумажном носителе в соответствии с законодательством РФ, а также условия доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и реквизиты сторон договора. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется приобрести у поставщика акриловый лак KUDO и фанеру ФК сорта 2/2 размером А3 толщиной 6 мм, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Лес и деревообработка, Лес и деревообработка — Москва, Все закупки: Москва