ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное образовательное учреждение и поставщик заключили соглашение на поставку фотооборудования для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке; цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе условиями. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать его маркировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и технического задания. Согласно документу, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Заказчик отклоняет УКЭП-подписанный электронный документ о приемке. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в соответствии с полученными требованиями. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик обязан представлять разъяснения по поводу недостатков и может требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставить товары, предоставить необходимые документы и имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять обнаруженные недостатки. Поставщик обязуется устранять недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с установленными правилами. В пунктах 6.7-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и недостатков товара, а также обязанность предоставления полной и достоверной информации о товаре. Утвержденные Правительством РФ правила предусматривают порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с учетом цены контракта и его объема. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и ответственности за неисполнение обязательств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия поставщика требованиям технического задания, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, а также порядок одностороннего и двустороннего расторжения контракта. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются при невыполнении обязательств решать споры в Арбитражном суде Москвы, а также должны приложить к претензии документы, подтверждающие требования и обоснованный расчет суммы. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 12.5, поставщик согласен на проведение проверок органами власти и контроля в отношении использования субсидий. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Фрагмент содержит информацию о профессиональном образовательном учреждении города Москвы "Московский педагогический колледж", включая его юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты. Также упоминаются данные для поставщика, однако они не заполнены. В конце перечислены позиции поставки: гелевые цветные фильтры, мягкая сумка для переноски и руководство пользователя. Список товаров включает моноблоки и аксессуары для видеосъемки, такие как диафрагма, маски GOBO, стрипбокс и стойка-тренога, а также светодиодный осветитель и беспроводной микрофон DJI Mic с комплектом аксессуаров. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен перечень товаров для фото и видеопроизводства, включая микрофон DJI Mic 3, систему установки Raylab BS002 и фоновые материалы Raylab Arctic White и Raylab 009 Black, а также складной аксессуар Triopo. Согласно приложению № 4 к контракту, заказаны объектив Tamron 28-75mm f/2.8 Di III VXD G2 для камер Sony FE и проекционная насадка Nanlite PJ-FMM-18-36 с комплектом аксессуаров, с указанием количества, единицы измерения и ценой за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка Принт-сервера для нужд АО "Электросеть" согласно требованиям Технического задания (4652959)
  1 211 189,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Приобретение сертификатов технической поддержи ПО для нужд ООО "Газпром ПХГ" (№ 0001/26/2.1/00117479/ГПХГ/К/ГОС/Э/29.10.2026)
  79 551 451,76 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Поставка светодиодного дисплея
  2 379 889,22 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Комплексное оказание услуги. Точка доступа Wi-Fi
  30 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• УСТРОЙСТВА ПЕРИФЕРИЙНЫЕ
  49 595,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Оказание консалтинговых услуг в области информационно-коммуникационных технологий
  28 646,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• ЦА - срочно Закупка проектор
  370 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поддержку продуктов VMware и Veeam
  — заявки до 10.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва