44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331123 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 96 091,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Тумба медицинская МК "АСК" ТМ.10.01, белый, 904х810х512 мм | 1.0 шт | 11 495,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| Шкаф лабораторный АСК ШЛ.02.01 (разборный) | 2.0 шт | 26 714,00 ₽ | Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части |
| Стол для врача АСК СК.02.02 белый | 1.0 шт | 14 982,00 ₽ | Инструменты и оборудование медицинские |
| Тумба медицинская под аппаратуру АСК белый ТМ.10.03 | 1.0 шт | 16 186,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик заключили соглашение о поставке медицинской мебели, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы, в том числе Федерального закона № 44-ФЗ. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, а также подписать усиленными квалифицированными электронными подписями документ о приемке после доставки товара. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, маркировка товаров должна соответствовать установленным стандартам, а упаковка и маркировка импортных товаров — международным стандартам упаковки. Маркировка должна содержать определенные реквизиты, включая наименование товара, производителя, дату выпуска и гарантийный срок. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и должна быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их в течение пяти рабочих дней и принять товар. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан в установленные сроки устранить недостатки или предоставить разъяснения, а Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке или направляет информацию о необходимости предоставления разъяснений, мотивированном отказе от принятия или перечне дефектов с указанием сроков устранения. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков поставляемых товаров, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров и материалов за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним, а на замененный товар устанавливается такой же срок. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате его использования, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от Цены контракта, если она больше. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене контракта до или свыше 3 млн рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение Поставщиком возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд города Москвы для разрешения споров. Также упоминается срок действия контракта, порядок его изменения и необходимость регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно с соблюдением определенных условий получения. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, предусматривает проверки со стороны органов власти и регламентирует электронное взаимодействие Сторон через специализированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их соответствие законодательству РФ. Согласно представленному фрагменту, в контракте указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте содержатся детали заказа медицинской мебели, включая шкафы и столы для врача, с указанием характеристик, комплектации и цен, а также данные для оплаты и контактная информация сторон. Спецификация включает медицинскую тумбу и лабораторный шкаф, с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва