223-ФЗУслугаИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331118 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза» |
| Начальная цена | 1 765 628,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Услуги по предоставлению доступа к программному продукту, усл. ед | 12.0 усл. ед | 147 135,70 ₽ | Системы операционные на электронном носителе |
Согласно гражданско-правовому договору № _, Заказчик и Исполнитель обязуются предоставить и оказать услуги по предоставлению доступа к информационному ресурсу «Маркер» с модулем «Контрольный мониторинг» соответственно. Согласно договору, заказчик обязуется принять и оплатить услуги, предоставленные исполнителем, в соответствии с техническим заданием и условиями договора. Цена договора составляет определенную сумму, включая НДС, и подлежит ежемесячной оплате после фактического оказания услуг. Указанная цена договора включает все сопутствующие расходы исполнителя и является неизменной на протяжении всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством и договором. Согласно условиям договора, оплата услуг производится Заказчиком поэтапно после оказания услуг Исполнителем и подтверждения их приемки в электронной форме через автоматизированную информационную систему, с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Оплата осуществляется в безналичном порядке в течение семи рабочих дней с момента подписания Документа о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителю после исполнения обязательств по Договору, с учетом возможной неустойки, а исполнение обязательств Заказчика считается завершенным с момента списания средств с его расчетного счета. Сроки оказания услуг определены в Техническом задании, при этом Исполнитель может досрочно выполнить работы по согласованию с Заказчиком. После завершения этапа оказания услуг Исполнитель представляет отчетную документацию, а по завершении всех обязательств по Договору стороны подписывают электронный документ о приемке, который служит основанием для регистрации исполнения Договора и оплаты услуг. Согласно пункту 4.4 договора, Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты оказанных услуг и направить Исполнителю подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или информацию о необходимости устранения недостатков, после чего Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Исполнитель обязан предоставлять разъяснения и устранять недостатки в услугах в соответствии с требованиями Заказчика, а Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков. Согласно пунктам 5.1 и 5.2 договора, Заказчик и Исполнитель обязаны осуществлять контроль за качеством и объемом оказываемых услуг, а также своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Исполнитель предоставлять ответы на запросы в течение пяти рабочих дней. Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания акта приемки работ, оплаты услуг и привлечения соисполнителей без изменения цены договора, а также замены соисполнителей в случае их неисполнения обязательств и запроса уточнений от Заказчика. Исполнитель обязан своевременно оказать услуги в соответствии с техническим заданием и представить отчетную документацию. Исполнитель обязуется обеспечивать соответствие услуг требованиям качества и безопасности, устранять выявленные недостатки за свой счет, приостанавливать услуги при обнаружении негативных обстоятельств и предоставлять Заказчику документы, подтверждающие соответствие законодательству РФ. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения договора, а также обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель обязуется соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество услуг, устраняя выявленные недостатки в рамках гарантийного срока. Исполнитель обязуется устранять недостатки в оказанных услугах в рамках гарантийного срока, а также возмещать расходы на экспертизу и несет ответственность за нарушение сроков и причиненный вред, согласно Гражданскому кодексу РФ. Согласно статье 7 Договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042. Размер штрафа определяется в процентах от цены договора или этапа его исполнения. В пунктах 7.4-7.7 документа определены условия ответственности за нарушение обязательств: штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств, размер которых зависит от цены договора и наличия стоимостного выражения нарушения. Согласно условиям договора, стороны могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, с ограничением общей суммы штрафов размером цены договора, а также освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 Договора регламентирует порядок его расторжения, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке, а также одностороннее расторжение со стороны Заказчика в случае ненадлежащего качества услуг, неоднократного нарушения сроков и объемов их оказания, невыполнения обязательств Исполнителем, существенных недостатков услуг или подтвержденных экспертизой нарушений условий Договора. Согласно постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, предусмотрены основания для расторжения договора по инициативе исполнителя, включая неоднократные нарушения сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованный отказ от приемки услуг и невыполнение заказчиком своих обязательств. Расторжение договора по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на запросы в течение 5 календарных дней, имеют право на одностороннее расторжение договора с соблюдением определенных требований и освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 10.2 и 10.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. Статья 11 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Указаны требования к содержанию претензии и сроки ответа на нее. Также определены условия вступления договора в силу и порядок его изменения. Согласно пункту 12.4, изменения и дополнения к Договору могут вноситься по соглашению Сторон и оформляться в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей, становясь неотъемлемой частью Договора с момента подписания. В статье 13 указаны условия уведомлений Сторон и применения законодательства РФ, а также требования к регистрации исполнения Договора в Реестре договоров ЕАИСТ. Договор предусматривает использование электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков», включая обмен документами с электронной подписью и соблюдение регламента ведения портала. Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описывается график оказания услуг по предоставлению доступа к информационному ресурсу "Маркер" с модулем "Контрольный мониторинг" на определенные периоды, а также указывается использование Автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков» для формирования электронных документов о приемке услуг. СУММАРИЗАЦИЯ: Описаны услуги предоставления доступа к информационному ресурсу "Маркер" с модулем "Контрольный мониторинг" через автоматизированную информационную систему "Портал поставщиков" на периоды с января по май 2027 года, с формированием электронных документов о приемке. Согласно представленному фрагменту, с 20 по 30 июня 2027 года был сформирован электронный структурированный документ о приемке с использованием Автоматизированной информационной системы "Портал поставщиков", а услуги предоставления начались с 1 июля 2027 года.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва