44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331115 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2098 «Многопрофильный образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора» |
| Начальная цена | 202 822,31 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| VCOM VUS7049-5M Кабель-адаптер USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 5м | 10.0 шт | 872,33 ₽ | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами |
| Блок питания GIGABYTE GP-P550B 550W | 10.0 шт | 4 845,00 ₽ | Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в другие группировки |
| Коннектор Vention IDFR0-50 RJ45 8p8c, FTP, cat. 6A, под витую пару, экранированный | 10.0 упак | 742,67 ₽ | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами |
| Клавиатура Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus черная | 40.0 шт | 2 545,67 ₽ | Клавиатуры |
| Приемник Logitech USB Unifying Receiver | 20.0 шт | 644,33 ₽ | Модемы и модули связи для работы в проводных сетях связи (сетевые карты и адаптеры) |
| Клавиатура для HP Probook 440 G4 | 30.0 шт | 530,00 ₽ | Клавиатуры |
| Пресс-клещи для штекеров RJ 45 Knipex 3-в-1 KN-975113 | 1.0 шт | 7 608,91 ₽ | Инструмент ручной прочий |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку комплектующих для компьютерной техники для нужд школы, заключенное в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить компьютерную технику, соответствующую Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новую технику и оказать сопутствующие услуги, после чего стороны подписывают документы о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и включает все сопутствующие расходы, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в соответствии с условиями контракта и техническим заданием в течение 5 рабочих дней. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан в установленные сроки провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, Заказчик обязан направлять Поставщику информацию о выявленных недостатках товаров и услуг, а также о принятии поставленных товаров и услуг после устранения недостатков и без запросов на разъяснения. Поставщик, в свою очередь, обязан в течение трех рабочих дней предоставлять запрошенные разъяснения или устранять выявленные дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также обязанности и права сторон в контексте исполнения контракта. Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно пунктам 6.3-6.5 контракта, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком ограничены ценой контракта, а стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки. Согласно указанным пунктам, расторжение контракта может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, а также при других нарушениях условий контракта Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, одна сторона может односторонне расторгнуть контракт, соблюдая определенные требования закона, а также обе стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности предвидения и предотвращения. Согласно статье 9.3, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензии, порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, а также условия вступления в силу и сроки исполнения контракта, включая порядок его изменения и дополнения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено Контрактом, и исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает возможность проверок со стороны органов власти и государственного контроля. Установлены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование электронных подписей и информационных систем для обмена документами и информации. Стороны договора обязуются обеспечить организацию электронного документооборота через АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование электронных документов с равной юридической силой бумажным. В представленном фрагменте указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные сторон договора: Заказчика и Поставщика, а также информация о лице, уполномоченном на подписание контракта. Данный фрагмент содержит технические характеристики и описание комплектующих для компьютерных систем и сетевого оборудования, включая блок питания, разъемы и коннекторы. СУММАРИЗАЦИЯ: В приложении № 2 к контракту приведен перечень товаров с их характеристиками, производителями, моделями, количеством, единицами измерения, ценой за единицу и общей суммой с учетом НДС, включая кабель-адаптер USB2.0-repeater VCOM VUS7049-5M. Суммаризация: Представлены описания и цены на удлинительный кабель USB Type-A и блок питания GIGABYTE GP-P550B мощностью 550 Вт с форм-фактором ATX и активной системой охлаждения.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва