44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330630 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 904» |
| Начальная цена | 16 900,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стол-тумба WEISAN для BF13 270*355*480 мм | 1.0 шт | 16 900,00 ₽ | Части и принадлежности станков для обработки металлов |
Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить определенный товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить поставку. Согласно представленному фрагменту, стороны договорились о поставке нового товара силами и за счет поставщика, с условием подписания документа о приемке после доставки. Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него, с учетом возможного уменьшения на налоги и сборы. Согласно условиям контракта, обязательные платежи в бюджет РФ и оплата в рублях РФ осуществляются Заказчиком после фактической поставки товаров, без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств. Поставка товара должна быть осуществлена в установленные сроки, но Поставщик может согласовать досрочную поставку. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, качеством и характеристиками, указанными в нем, с возможностью поставки партиями по предварительной заявке. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет ответственность за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты с сроками устранения, на что Поставщик обязан ответить в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, статья 5 определяет права и обязанности сторон контракта, в частности, заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядка действий при обнаружении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязуется исполнять ряд обязательств, включая представление информации об изменении своего фактического местонахождения, соответствие требованиям законодательства и соблюдение запретов, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если последняя не превышает 3 млн рублей. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, размеры которых зависят от цены контракта. Согласно пунктам 7.8-7.13, установлены ограничения на суммы штрафов за нарушение обязательств, условия освобождения от неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. В статье 8 описаны условия расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение. Согласно условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта в случае нарушений со стороны заказчика, включая неоднократные задержки оплаты, необоснованные отказы от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения условий контракта. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, для которой исполнение обязательств стало невозможным из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, если претензия не получает ответа в установленный срок, это считается признанием предъявленных требований. В претензии должны быть четко указаны данные сторон и, при необходимости, обоснованный расчет денежной суммы. Документ также предусматривает порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и регламентирует сроки и порядок изменения контракта, включая его регистрацию в ЕАИСТ. Согласно пункту 4, стороны могут изменять и дополнять контракт в электронном виде через подписание дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает правила уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не освещенных контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать сведения о его исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласовывают использование приложений и электронного взаимодействия через специализированные системы. Поставщик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной подписи и регистрацию в системе, а также использовать электронные документы с равной юридической силой бумажным аналогам. В представленном фрагменте документа указаны адреса, реквизиты и контактные данные сторон договора, а также предусмотрено бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включая стол-тумбу WEISAN для BF13 с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва