44-ФЗУслугаПродукты питанияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330624 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Н.Я.Мясковского» |
| Начальная цена | 37 428,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Техническое обслуживание станции подготовки питьевой воды водозаборного узла, усл. ед | 2.0 усл. ед | 9 142,00 ₽ | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки |
| Техническое обслуживание станции подготовки питьевой воды водозаборного узла, усл. ед | 2.0 усл. ед | 9 572,00 ₽ | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию пурифайера Wise Water 103 Ambient. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с Техническим заданием, а цена контракта, включая НДС, составляет определенную сумму, которая не подлежит изменению в ходе исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата услуг производится Заказчиком без авансового платежа, поэтапно в соответствии с графиком оказания услуг, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей и электронного документа о приемке, формируемого через автоматизированную систему "Портал поставщиков". Согласно условиям Контракта, при ненадлежащем исполнении обязательств Исполнителем Заказчик оплачивает услуги с учетом неустойки, а исполнение обязательств Заказчиком считается завершенным с момента списания средств с его счета. Сроки оказания услуг установлены в соответствии с Техническим заданием, а порядок сдачи-приемки услуг включает уведомление Заказчика и представление отчетной документации. Согласно пунктам 4.4 и 4.5 Контракта, после получения от Исполнителя документов, Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты услуг и либо принять их, либо запросить разъяснения, либо отказать с указанием недостатков и сроками их устранения, после чего Исполнитель должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Исполнитель обязан в течение 10 рабочих дней устранять выявленные недостатки и предоставлять разъяснения по запросам Заказчика, а также направлять исправленные документы и повторно отправлять электронный Документ о приемке. Заказчик и Исполнитель обязаны взаимодействовать для контроля качества и объема услуг, включая требования к отчетности, запросам информации и проверкам, а также своевременно уведомлять друг друга о выявленных недостатках и принимать меры по их устранению. Исполнитель имеет право требовать своевременного подписания акта приемки услуг и их оплаты, а также привлекать соисполнителей без изменения цены и объема услуг, при этом неся ответственность за их работу. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги в соответствии с техническим заданием, обеспечивать их качество и безопасность, устранять выявленные недостатки, приостанавливать услуги при обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам, и соблюдать требования законодательства, включая лицензирование и членство в саморегулируемых организациях. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие требованиям законодательства РФ, и уведомлять о смене фактического местонахождения, а также соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта. Исполнитель обязуется соблюдать законодательство РФ при обработке персональных данных и информации, соответствовать требованиям к участникам закупок и соблюдать установленные запреты. Также исполнитель гарантирует качество услуг в соответствии с контрактом и техническим заданием, предоставляя гарантийный срок на оказанные услуги с возможностью устранения выявленных недостатков за свой счет в установленные сроки. Исполнитель обязан устранять выявленные недостатки в своих услугах, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на исправление недостатков. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков не освобождает Исполнителя от ответственности в виде неустойки за нарушение сроков. Вред, причиненный в ходе оказания услуг, подлежит возмещению согласно Гражданскому кодексу РФ. Исполнитель обязан предоставлять полную и достоверную информацию об услугах и несет ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право на безвозмездное повторное оказание услуг в установленные сроки в случае ненадлежащего исполнения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, включая начисление штрафа в размере, определяемом контрактом и исчисляемом от цены контракта или этапа его исполнения. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением гарантийного обязательства, размер штрафа составляет фиксированные суммы или проценты от цены контракта в зависимости от её размера, а также предусмотрена ежедневная пеня за просрочку исполнения обязательств. В данном фрагменте договора описываются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств Заказчиком, установлены лимиты на штрафы за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне исполнителем в случае ненадлежащего качества услуг, неоднократного нарушения сроков и объемов их оказания, невыполнения обязательств по контракту, невозможности устранения недостатков или существенных отступлений от условий контракта. Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано Исполнителем в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны Заказчика, необоснованного отказа от приемки услуг или невыполнения Заказчиком своих обязательств по предоставлению необходимых материалов и оборудования, что препятствует исполнению Контракта. Согласно представленному фрагменту, в контракте регламентированы условия расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также порядок обеспечения исполнения контракта и освобождение от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы. В представленном фрагменте документа регламентируется порядок действий сторон в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также процедура урегулирования споров между сторонами. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются принимать меры к урегулированию споров в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии, а в случае недостижения согласия — разрешать споры в Арбитражном суде города Москвы. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает срок исполнения до 06.09.2028, возможность оказания услуг после этого срока в рамках претензионной работы, обязательство по регистрации контракта в Реестре ЕАИСТ, возможность изменения и дополнения контракта с оформлением в электронном виде и вступлением в силу с момента подписания сторон, а также регламентирует порядок уведомлений сторон. Согласно Контракту, стороны руководствуются законодательством РФ и обязаны выполнять свои обязательства для регистрации исполнения в Реестре контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и графиком оказания услуг, а также предусматривает проверки со стороны органов власти. Установлены правила электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков». Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать получение такой подписи в аккредитованных центрах. Согласно представленному фрагменту, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Н.Я.Мясковского», а также Согласно приложению № 2 к контракту, график оказания услуг предусматривает техническое обслуживание пурифайера Wise Water 103 Ambient с предоставлением универсального передаточного документа после выполнения работ согласно техническому заданию.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва