44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330620 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания «Филимонки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы |
| Начальная цена | 40 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Жесткий диск 2Tb WD Ultrastar DC HA210 HUS722T2TALA604 (1W10002) (3.5’’, 2TB, 128MB, 7200 RPM, SATA 6Gb/s) | 2.0 шт | 20 000,00 ₽ | Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания) |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку жестких дисков для сервера согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с соблюдением требований технического задания и спецификаций. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в соответствии с контрактом и техническим заданием в установленные сроки. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты и направить исправленный комплект документации. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, уведомлению о недостатках и приемке товаров, а также права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, и своевременно реагировать на запросы Заказчика. Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупок и запретам, установленным правительством РФ. Кроме того, Поставщик гарантирует качество товаров и устраняет их недостатки в гарантийный срок за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках, продления гарантийного срока на период устранения дефектов или замены товара. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и Контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также конкретные процентные и фиксированные суммы штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнения сторонами. Согласно пунктам 7.5-7.10 Контракта, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны заказчика. Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируется порядок предъявления требований и их обоснования, а также процедура разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Указывается также срок действия контракта до 01.12.2026 и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Стороны обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информацией в соответствии с установленным регламентом, а Поставщик должен обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить ответственных за электронный документооборот. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к электронной системе документооборота предоставляется бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты поставщика, а также данные получателя платежей и банковские реквизиты. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить жесткий диск модели HUS722T2TALA604 объемом 2 ТБ производства Western Digital Corporation, с характеристиками, указанными в спецификации, в количестве 2 штук по цене 20000 руб. за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва